工程款拨付申请书范文(推荐38篇)(工程款申请报告范文3篇)

工程款拨付申请书范文 第1篇

_______大学：

我公司承建的_______大学16#教学实验楼工程，于____年_______月进场施工，截至______年______月______日已完成了装修、安装材料采购工作。依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。

特此报告，请批复!

申请人：__________

________年___月___日

工程款拨付申请书范文 第2篇

县xx局并转省xx厅：

xx镇xx村、xx村位于我镇南部，两村人口多人，有xx个经济合作社，耕地面积x亩，旱地面积x亩，山林面积x亩。xx村内有小(二)型水库1座。

xx村、xx村是xx镇的主要产粮区，由于历史原因，两个村的农田水利设施大部分为“老、旧”水利设施，有的陂头损坏，影响蓄水，有的灌溉渠道受损漏水，杂草丛生，灌溉效果差，抗灾能力差。此外，两个村的水田多,且集中连片，田间耕作的道路年久失修，路面坑洼不平，有些塌方严重，给村民耕作带来极大不便。

山水田林路综合治理关系到农业发展，农民增收，农村稳定。因此，为改变、两村的水利设施“老、旧”和耕作道路不畅的现状，计划对两村的机耕路、陂头、灌溉渠道等进行改造和完善。主要工程项目有：

1、治理机耕路x米，每米造价x米，需资金x万元;

2、治理陂头x座，每座x万元，需资金x万元;

3、修筑三面光灌溉渠道x米，每米造价x元，需资金x万元。 以上三项工程项目总投资x万元，我镇自筹资金x万元，仍缺额资金x万元。因我镇财政困难，恳请省xx厅考虑我镇实际困难，解决我镇xx村、xx村山水田林路综合治理项目工程建设资金x万元。

以上请示当否，请批复。

年月日

工程款拨付申请书范文 第3篇

湖南瑶岗仙有限责任公司：

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20xx年6月进场施工，至20xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

施工单位：

日期：

工程款拨付申请书范文 第4篇

建筑工务局:

由我单位施工的____工程从________年____月正式开工,至________年____月完工,________年____月完成竣工结算(或审计决算),结算价(或审计决算价)____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次申请结算余款(或审计决算余款)____万元.

附件:结算单(或审计报告)

施工单位:(盖公章) ________年____月____日

工程款拨付申请书范文 第5篇

x开发建设有限公司:

我方承建贵司的《花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。

但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件:(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单;

工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。

施工单位:建设有限公司

项目负责人:

日 期:xx年xx月xx日

工程款拨付申请书范文 第6篇

开发建设有限公司：

我方承建贵司的已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；

工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。工程款支付申请报告。

项目负责人：

日期：xx年xx月xx日

工程款拨付申请书范文 第7篇

申请人：______________

住所：______________和平路_______________号邮政编码：________________

法定代表人：_________________华__________总经理电话：_____________

委托代理人：________________律师事务所律师

被申请人：_________________李__________男19__________年_____月_____日生

住所：_________________市__________路_______________号邮政编码：__________________电话：_____________

案由：_________________购销合同拖欠货款纠纷

仲裁请求：_________________

1.裁决被申请人交付所拖欠货款人民币__________元;

2.裁决被申请人支付违约金人民币__________元;

3.裁决本案仲裁费用由被申请人承担。

事实和理由：_________________

申请人与被申请人在_____________年_____月_____日签订《工矿产品购销合同》一份,在合同履行中,(部分略)

__________仲裁委员会

申请人：_____________

____________年_____月_____日

工程款拨付申请书范文 第8篇

建筑工务局：

由我单位施工的____工程从________年____月正式开工，至________年____月完工，________年____月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）____万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）____万元.

附件：结算单（或审计报告）

施工单位：（盖公章）

________年____月____日

工程款拨付申请书范文 第9篇

____建筑工务局：

由我单位施工的______工程从2___年__月正式开工，至____年__月完工，____年__月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）______万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款______万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）______万元。

施工单位：______________________（盖公章）

____年____月____日

工程款拨付申请书范文 第10篇

___学院新校区建设指挥部：

我单位中标承建的贵院“公共教学楼”工程于20__年12月31日签定施工承包合同，20__年12月28日竣工验收，初步审计于20__年8月结束，终审结果于20__年元月结束。终审金额为：元。截止20__年4月20日止已累计支付工程款：_____元。剩于工程款：_____ 元。

我单位按合同约定工作已全部完工，工程竣工结算已作终审并已签字认可，按合同约定保修期已满。现向贵院申请支付剩于工程款。

专职报告，请批示。

___有限公司

20__年4月21日

工程款拨付申请书范文 第11篇

_______大学：

我公司承建的_______大学16#教学实验楼工程，于______年______月进场施工，截至______年______月______日已完成了装修、安装材料采购工作。依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。

特此报告，请批复!

申请人：__________

________年___月___日

工程款拨付申请书范文 第12篇

厦门市第一医院：

厦门市杏林医学中心大楼在贵院等相关单位的支持下，我项目部已按原定计划完成主体结构施工，现正按合同工期计划有条不紊的组织后续设备安装、室内装饰工程施工，由于本工程合同工期已比招标工期压缩两个月，为此我项目部已根据压缩工期增加投入了相应的物力和资金。现业主要求我项目部进一步压缩工期，达到年底初验目标。对业主要求计划提前，早日投入使用，我公司深表理解，必定积极配合重新调整总进度计划，确保能够满足业主的工期要求，（不可抗力因素影响或非我项目部原因造成按合同约定执行）。

但工期压缩后，势必造成我公司需要投入更大的人力、物力、财力。特别现工程已进入室内装饰及设备安装高峰期，工程上需要大量订购设备、材料，需要投入的资金相应集中，现市场订购设备、材料都需先预付约20%预付款，设备、材料到现场后至少拨付到90%以上货款，有的甚至要求款到发货。由于工期提前，空调设备、配电设备、管材管件等等必须提前成批订货，否则将影响工程进度，这样造成我项目部资金压力凸显，运转困难。杏林医学中心大楼属省市重点工程，工期紧，任务重，面对近阶段的实际困难，我公司特向贵院申请预先借支购买设备、材料款叁佰万元整（3000000元），并提供书面保函，希望贵院能够继续给予我公司大力支持。我公司将通过科学安排，合理组织，保证预借款专款专用，确保在保证质量、安全的前提下，达到年底初验目标。

否则，我公司愿意接受贵院按合同条款对我公司的处罚，同时我公司保证预支备料款将在进度款内分三个月内归还，（10~12月每月扣回100万元整），恳请贵院能够支持为盼！谢谢！

此致！

敬礼！

20xx年XX月XX日

工程款拨付申请书范文 第13篇

xx房地产开发建设有限公司：

我方承建贵司的`《xx项目二标段工程》已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500 m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：四川亚泰建设有限公司

项目负责人：

日期：20xx年X月X日

工程款拨付申请书范文 第14篇

尊敬的_：

位于醴陵市北的黄獭嘴镇杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组现共有300余口人，需返水灌溉粮90多亩，鱼塘4口（面积约12亩）。长期以来，其主要农作物为水稻，村民的主要收入来源为农作物收益。

杨家垅村毛石、代子山、敏家湾三组骨干水渠起源于毛石河边，止于云竹湾段，全长约1200米，灌溉面积约200亩。自分组以来，该水渠为我组的农业生产及经济发展作出了重大贡献。近年来，随着我国“三农”问题的提出，以农业为主产业的我村经济得到了高速发展，人们越来越聚焦民生。农业作为我村经济发展的支柱产业，在推动我村经济发展的进程中发挥了重要作用。

XX年开始，一方面，由于毛石、代子山、敏家湾三组部分路段正戮力修筑国道、铁路、村道、组道等交通干线，部分可用劳动力被征用，加上村、组正在集资修筑水泥公路，且尚未完工，村民资金大都投入到道路修筑中了，一直未用混凝土硬化的水渠更是一拖再拖。另一方面，我村毛石等组因水利设施年久失修，多处塌陷，渗漏严重，尤其是水渠源头段，毁坏更为严重，且面对原有机井、水渠，常有村民为此而械斗，致使其难以进行正常的`农业灌溉，在此背景下，毛石等组200余亩农田灌溉已不能得到保证。农业生产徘徊不前，组民收入甚微，并直接导致了我村“村内小组经济发展不平衡”的地区经济发展差异、为争夺灌溉水源而械斗等问题，迫使我三组许多组民不得不背井离乡、外出务工，进而我组内出现了越来越多的留守老人、留守儿童以及相应不断流出的年轻劳动力，甚至出现“空巢”现象。我组逐步成为了杨家垅村“帮扶三农”政策下最薄弱的环节。如此之恶性循环的不断加剧，我村三个“农业困难组”的问题亟待解决！

经初步预计：加固、翻修的工程面积为90亩，通过相关核算，每亩需资金2500元，总计共需资金20余万元。由于到目前为止，我三组部分路段的道路修筑工程尚未竣工，村委对此无力资助，资金方面实在难以落实。万般无奈之下，特此申请，恳请上级不吝视察、考虑，予以适当扶持！毛石、代子山、敏家湾三组全体组员对贵局的大力支持表示衷心感谢！

敬礼！

申请人：

20xx年xx月xx日

工程款拨付申请书范文 第15篇

_______有限公司：

我公司承建的.__工程项目自______年______月进场施工，至______年______月累积已完成工程价款15000000元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款12000000元，而实际已支付工程进度款5000000元，剩余未支付工程进度款7000000元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

______

____年____月____日

工程款拨付申请书范文 第16篇

____有限责任公司（建设单位）：

我公司承建的____改造综合工程排污管道项目自______年______月进场施工，至______年______月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的`正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的'损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

____有限公司

______年______月______日

工程款拨付申请书范文 第17篇

汇达房地产开发公司：

鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在__年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

报送单位：_市振华建筑工程有限公司

申请人：___

20__年__月__日

工程款拨付申请书范文 第18篇

致：湖南瑶岗仙矿业有限责任公司（建设单位）

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20xx年6月进场施工，至20xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

山西太水市政工程有限公司

20xx年5月8日

工程款拨付申请书范文 第19篇

申请人：________________________________，汉，__________出生，住南__________

被申请人：___________________________，汉，__________出生，住_______________职业：_________________

申请执行依据：___________________________

__________区人民法院(__________)__________庆__________初字第__________号民事判决书

申请请求：

1，强制执行被申请人赔偿款__________元;

2，本案执行费用由被申请人__________承担。

事实与理由：

__________市__________区人民法院于__________年__________月__________日就申请人__________诉被申请人__________人身损害侵权纠纷一案作出判决((__________)__________民初字第__________号)，判决被申请人__________应于20__年__________月__________日前支付申请人_______________元赔偿款。被申请人未上诉，原判决现已生效。申请人多次要求被申请人支付，被申请人均不予理会，拒不执行原判决，被申请人至今尚未支付申请人赔偿款。故申请人要求强制执行被申请人赔偿__________元，同时本案执行费用由被申请人__________承担。

__________区人民法院

申请人：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日

工程款拨付申请书范文 第20篇

xx公司：

我方承建贵司的《花园项目二标段工程》已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

项目负责人：

日期：20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第21篇

中山奥园房地产开发建设有限公司：

我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：四川亚泰建设有限公司

项目负责人：

日期：201X年5月26日

工程款拨付申请书范文 第22篇

尊敬的领导：

我司目前正在进行XX工程项目，为了确保项目进展顺利、质量可控，我们急需申请工程款支持。以下是关于本项目工程款申请的详细报告。

一、项目概况

该项目位于XX地区，总投资额为XX万元，计划工期为XX个月，项目主要内容包括XX、XX、XX等。截止目前，项目已经完成了XX%的工程量，取得了XX阶段性成果，但由于工程需要大量原材料和人力，资金周转紧张，严重影响了项目的正常进行。

二、申请原因

1. 原材料采购：项目所需原材料价格波动较大，为了保证工程质量，需要提前储备原材料并进行采购，目前资金无法满足采购需求。

2. 人工成本：项目需要大量技术工人和管理人员参与，工资及相关费用支出较大。

3. 设备租赁：部分特殊设备需要租赁使用，增加了项目成本支出。

4. 进度压力：项目工期紧迫，需要加大施工力度，亟需资金支持以确保工程按时完成。

三、资金用途详细说明

1. 原材料采购：预计需要XX万元用于原材料的采购和储备，确保项目后续施工不受原材料价格波动影响。

2. 人工成本：估计需要XX万元用于支付工人工资和相关费用。

3. 设备租赁：预计需要XX万元用于特殊设备的租赁费用。

4. 其他支出：包括施工安全费、环保费等其他必要支出共计XX万元。

四、项目效益预测

一旦获得工程款支持，项目将能够保证按时完成预定工期，避免因资金问题导致的工程中断和延误，有利于扩大公司在该地区的市场份额和口碑，并为后续项目的开展打下良好基础。同时，项目完工后将为当地就业提供XX个岗位，促进当地经济发展。

五、申请结尾

希望领导批准我们的工程款申请，支持我们的项目顺利进行。我司将严格按照相关规定使用资金，并及时向领导部门做好资金使用情况的报告，确保项目资金使用的透明和合规。谢谢！

特此申请

XXX公司

日期：20XX年XX月XX日

以上即是本次工程款申请的详细内容，希望领导能够批准并支持我们的申请，让项目顺利进行。感谢您对我们工作的关心和支持！

工程款拨付申请书范文 第23篇

_______房地产开发公司：

鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在______年______月______日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

敬礼！

______

____年____月____日

工程款拨付申请书范文 第24篇

__有限责任公司：

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20__年6月进场施工，至20__年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的'正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

_____责任公司

20__年__月__日

工程款拨付申请书范文 第25篇

_____开发建设有限公司：

我单位于_________，该项目的建设内容为：_________。

项目环境影响评价文件于_____年__月__日经_______审批同意，现________等污染防治设施建设已经建成。

项目已经按照环境影响评价文件和批复意见的要求落实有关设施和措施，现将有关竣工环境保护验收资料呈报贵局，请予审批。

__________（申请单位盖章或申请人签名）

_________年_____月_____日

联系人：_________________

工程款拨付申请书范文 第26篇

工程结算款支付申请书

（业主单位名称）：

我单位承建的送审金额的万元，审后工程结算金额%，已支付工程进度款万元（佰拾工程，合同金额万元，。至今已完成总工程量%支付我单角分），请贵单位按合同要求的万仟佰拾元为工程结算款，请批准。

施工单位：

开户银行：

账号：

施工单位工程负责人：

年监理意见：

签名：日期：业主代表意见：

签名：日期：分管领导意见：

签名：日期：站长意见：

签名：日期：

工程款拨付申请书范文 第27篇

xx市第一医院：

xx市杏林医学中心大楼在贵院等相关单位的支持下，我项目部已按原定计划完成主体结构施工，现正按合同工期计划有条不紊的.组织后续设备安装、室内装饰工程施工，由于本工程合同工期已比招标工期压缩两个月，为此我项目部已根据压缩工期增加投入了相应的物力和资金。现业主要求我项目部进一步压缩工期，达到年底初验目标。对业主要求计划提前，早日投入使用，我公司深表理解，必定积极配合重新调整总进度计划，确保能够满足业主的工期要求，（不可抗力因素影响或非我项目部原因造成按合同约定执行）。但工期压缩后，势必造成我公司需要投入更大的人力、物力、财力。特别现工程已进入室内装饰及设备安装高峰期，工程上需要大量订购设备、材料，需要投入的资金相应集中，现市场订购设备、材料都需先预付约20%预付款，设备、材料到现场后至少拨付到90%以上货款，有的甚至要求款到发货。由于工期提前，空调设备、配电设备、管材管件等等必须提前成批订货，否则将影响工程进度，这样造成我项目部资金压力凸显，运转困难。杏林医学中心大楼属省市重点工程，工期紧，任务重，面对近阶段的实际困难，我公司特向贵院申请预先借支购买设备、材料款叁佰万元整（3000000元），并提供书面保函，希望贵院能够继续给予我公司大力支持。我公司将通过科学安排，合理组织，保证预借款专款专用，确保在保证质量、安全的前提下，达到年底初验目标。否则，我公司愿意接受贵院按合同条款对我公司的处罚，同时我公司保证预支备料款将在进度款内分三个月内归还，（10~12月每月扣回100万元整），恳请贵院能够支持为盼！谢谢！

此致！

敬礼！

x省工业设备安装有限公司

工程款拨付申请书范文 第28篇

汇达房地产开发公司：

鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在20xx年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

敬礼！

申请人：

20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第29篇

xx有限公司：

我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。

但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)肆佰万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

施工单位：建设有限公司

工程款拨付申请书范文 第30篇

县政府领导:

我们是xx县沿线的xx村民委员会。乘国家实施西部大部开发的东风,在历届县委、县政府领导的热切关心和大力支持下,在两河乡党委政府的领导及广大农民群众的共同努力下,“两马公路”于20xx年全线通路,让花垣县“穷老少边”区的石花、盐井、马岩村改变了贫穷面貌,广大农民群众欢呼雀跃,终于摆脱了“农药化肥靠肩挑,迎亲嫁娶靠双脚”的劳苦命运,同时有力地推动了一方农业经济发展,给当地农民群众的生产生活带来诸多便利。

然因xx村地理环境恶劣,位于云贵高原尾部边陲,地处丘陵地形,长达十五公里的“两马公路”四面环险峰绕陡坡,且长年失修,路面崎岖不平,多处坑洼,局部路段发生塌方。逢过春节之际,为了让广大群众过个喜庆年,三个村委会曾组织群众维修“两马公路”,但仅能维持一个季度,遇梅雨农忙时节,公路烂貌恢复,路旁路边塌方等现象时有发生,遂给当地农村农民群众的生产生活及医疗救助等方方面面的事宜带来了许多不便,出现了“欲吃猪肉磨破鞋,孕妇难产把眼看”等窘迫的生活状态。此外,有志农民工想在家乡创业,目睹眼下道路运输不便,迫使他们重返打工路。

今年年初,为了改善“两马公路”畅通条件,带领广大农民群众脱贫致富,石花、盐井、马岩三个村委会汇集一堂,共商修路大计,经过三方协商,最终形成硬化道路的共识。经初步核算,“两马”公路全线长达15公里,硬化资金确需500余万元方能全线硬化。又因当地经济发展缓慢,大多数农民均能维持正常生活,贫困户以及特困户仍居村里,难以筹集道路硬化资金,目前,三个村委会领导心有余而力不足,一筹莫展且望路兴叹。为此,借国家实施西部大开发和推行社会主义新农村的之契机,切实为广大农村民群众硬化一条脱贫致富的幸福路,更进一步推动当地农村经济跨越式发展,我们特恳请县委县政府领导站在深入贯彻落实科学发展观和富民强县的政治高度,一如既往地关心和支持穷老少边区的经济发展,特请求给予解决村级公路道路硬化资金为盼,我们三个村的村民儿孙万代感激不尽!

以上请示当否,诚请审示

特此请示!

申请人：

申请日期：

工程款拨付申请书范文 第31篇

xx房地产开发公司：

广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在20xx年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

敬礼！

申请人：

20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第32篇

____开发建设有限公司：

我方承建贵司的.`已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。我方的合同（协议）支付申请表也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）____万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。工程款申请报告。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；

工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：____建设有限公司

项目负责人：

日期：____年____月____日

工程款拨付申请书范文 第33篇

____________:

我方承建贵司的《____花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。

但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的.时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件:(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单;

工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。

施工单位____________________

项目负责人:________

日期:________年____月____日

工程款拨付申请书范文 第34篇

致：矿业有限责任公司(建设单位)

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自xx年6月进场施工，至xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元(含预付款)，而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼!

xx市政工程有限公司

20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第35篇

有限责任公司（建设单位）：

我公司承建的改造综合工程排污管道项目自xx年6月进场施工，至xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

xx有限公司

20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第36篇

青岛广场置业有限公司：

尊敬的青岛广场置业有限公司领导，由我司承接的青岛李沧广场项目 “C1住宅公共空间室内装修工程”、“商管餐厅装饰工程”、 “C1公共区域连廊装饰工程”、“5#楼公共区域装饰工程”等工程结算总产值约为1254万元，现已完成工程产值约为814万元（详情请看附件），我司从20xx年5月至今已经收到贵司支付工程款额为257万元。

因本工程增加合同外工程较大，现处于年底工人工资发放，及年后工程较为工期紧，我司资金压力较大。特此向贵司申请“C1住宅公共空间室内装修工程”合同款额的45%工程款，申请金额为7109247元x(45%-10%)=2488236元（大写贰佰肆拾捌万捌仟贰佰叁拾陆元）。 请贵司领导给予审核批复。

装璜有限公司

20xx年1月10日

工程款拨付申请书范文 第37篇

致：xx公司（建设单位）

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自xx年6月进场施工，至xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

敬礼！

山西太x有限公司

20xx年x月x日

工程款拨付申请书范文 第38篇

x有限公司领导:

您好，签于我华远钢结构有限公司承接信发华宇氧化铝有限公司200万吨扩建低压空压站钢结构墙、屋面工程事宜，根据合同付款方式我公司已符合拨款标准。已安装完毕。具备验收条件。。本工程总造价为29万元，已付款80%。特申请本工程的10%。计万元。

变更增加金额;万元

本次申请款;万元整

望领导给予批付！ 为盼！ 谢谢！

申请人：

时间：

标签：经济  学院  购销合同