太阳能购销合同范本(共11篇)(太阳能安装合同范本)
来源:阿白律师网 时间:2024-09-25
太阳能购销合同范本 第1篇
甲方:
乙方:
本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定,就乙方承接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容:
一、 工程概况
工程名称:太阳能热水系统安装工程
工程地点:
工程内容:(1)钢支架制作;(2)太阳能集热器固定安装、介质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》,电气控制部分安装、系统保温安装;(3)管道支架制作,水箱底座基础制作,设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)(4)管道保温制作安装(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作
工程承包方式:包清工施工,所有安装调试工具乙方自备,施工材料由甲方负责提供。
二、工程工期
本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
如有工期延误,出现以下—条约定的情形,并且乙方在约定情形发生后三天内,就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告,并经甲方书面批准后,工期可相应顺延。
甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间,对施工完成进度有影响的,应予乙方书面形式通知,并加强协调工作。
一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害,以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方,并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。
非上述原因,工程不能按竣工日按时竣工,乙方须向甲方支付合同总价款的每天的违约金。
由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时,甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。
工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。
三、合同价款:
本项目合同款总价为:人民币大写
四、关于工程质量的约定:
质量要求:工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求,并适合工程项目用途。
质量不符的责任:在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求,乙方应承担全部费用负责返工。
五、关于验收的约定
本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供,竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。
甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收,乙方不得进行后续施工,否则后果自负。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方全部承担,并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失,工期不顺延。
六、合同价款支付方式
合同签订后,乙方施工人员进场开始施工后,甲方支付给乙方工程总价的25%,计人民币大写
乙方施工人员进场开始施工后,到工期施工一半时甲方支付给乙方工程总价的35%:计人民币大写
在工程竣工后具备验收条件下,验收合格后7天内,甲方支付给乙方工程总价的35%,计人民币大写
余下工程款的5%,一年后付清。
七、双方的责任与义务
甲方的责任与义务
甲方每次出示书面委托给乙方,指派甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其它事宜。
乙方施工时,甲方需提供与其相关部分的配合和协调。
乙方的责任和义务
乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有权责令乙方全部返工,直至达到甲方的设计要求和质量标准。
施工期间,乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全,并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督,但对其行为的结果不负任何责任。
服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理,合理安排施工进度,按期竣工,做好甲方成品保护工作,如出现损坏,照价赔偿。
八、售后与维修
乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务
本工程自竣工验收之日起,乙方将对本工程施工问题免费保修一年。
一年免费保修期满后如出现问题,由甲乙双方协商维修费用,乙方上门负责维修调试好。
九、合同的变更和解除
合同变更方式:甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收(最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准)和本合同明确约定的其它事项,甲方代表权限以外的其他事宜(如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等)由甲方与乙方另行签订书面补充协议,自双方签字并加盖公章后生效,与本合同具有同等法律效力,其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议,乙方应严格按照本合同约定履行,否则应被视为违约行为,乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。
合同的变更、解除权:一方对合同进行变更或解除时,应提前向另一方发出书面通知,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。
乙方违约时的解除:如乙方违反有关法律规定或合同约定,甲方有权变更或解除合同,乙方应该按本合同约定承担违约责任,并赔偿因此而给甲方造成的损失。
十、争议或纠纷处理:本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。
十一、本合同未尽事宜,由双方另订补充协议,作为本合同的组成部分。
十二、合同生效条件与份数
生效条件:合同双方签字盖章后生效。
合同份数:本合同正本叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自动终止。
本合同经双方协商后形成,而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能购销合同范本 第2篇
甲方(采购方):
乙方(销售方):
经双方协商决定,对太阳能购销事宜达成如下协议。
1、乙方保证销售的产品品牌是,所用于安装的材料包括:
(1)太阳能:沐浴太阳能品牌(100管)。
(2)淋浴喷头:铜材,单沐浴头软管。
(3)保温桶及支架:1立方保温桶,内胆厚。外胆厚,大角钢支架。
2、甲方指定的安装地点是付款方式如下:
(1)太阳能整套安装及所用全部材料费为
(1) 入场前甲方支付乙方购买产品的定金(壹仟圆整)
(1) 正常使用一周后付完尾款。
3、安装:
(1)安装地方:弥渡同仁微创外科医院(建安路28号)。
太阳能购销合同范本 第3篇
甲方: (以下简称甲方)
乙方: 铁岭紫晶太阳能有限公司 (以下简称乙方)
甲乙两方就 太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:
一. 系统技术参数
1. 太阳能系统采用工程用集热模块 型,即每组模块由 mm,长 mm全玻璃集热真空管 支,共 组,合集热面积为 m2.
2. 系统在春秋季节光照充足的条件下,日产热水约8吨(温度在45度75度之间)
3. 配套 只 吨保温水箱。(品牌为 、型号 、内胆材质为sus304不锈钢,外壳材质为 ,保温层为聚氨酯整体发泡)。
4. 配套 组电加热,9kw/380v/组。
5. 系统循环方式为 循环,光照不足及其它季节系统产水温度不足时,控制系统启动辅助加热。
6. 控制系统型号为 。
7. 室内冷热水管、电线管路由 方施工, 方派人技术指导。
二. 工程验收方式
1. 系统验收由甲乙双方共同进行。
2. 系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。
3. 系统验收标准见 书中系统技术参数及验收规范, 中系统技术参数及验收规范的具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。
三. 工程造价及付款方式
1. 工程总造价为人民币: 大写 ( )。
2. 工程付款方式为合同签订后甲方首付工程50%( )作为预付款,货到工地,工程安装结束、系统调试正常后,甲方应付工程款 %( ),其余货款 %( )完工三个月内付清。
四. 甲方责任及义务
1. 甲方提供施工用电、用水至施工现场。
2. 在施工过程中甲方应提供临时仓库提供乙方存放施工材料;乙方负责施工材料在施工期间的安全问题。
3. 甲方应将系统的冷、热水接口,电源接至控制柜。
4. 施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经
双方确认后予以实施。
5. 甲方应按时支付工程款。
五. 乙方责任及义务
1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3. 本工程自合同生效之日起施工周期为 天(其中前 天为乙方生产、发运期),在施工时无大风、雨天、其它自然灾害及不可抗力影响的情况下。
4. 乙方应提前由甲方共同确定安装位置。
5. 施工中的安全问题全部由乙方负责。
六. 双方违约责任。
1. 甲方预期付款。
2. 乙方按时交付使用。
3. 如有一方违约,每天按总工程款5‰赔偿对方。
七. 乙方质量承诺及售后服务
1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。
2. 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。
3. 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。
4. 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方的正常使用。
5. 乙方承诺系统的正常使用寿命为15年。
如需服务请拨打铁岭地区销售点的电话********,在接报修后24小时内,乙方应提供及时周到的服务。
八. 在保证质量的情况下工程可以转包,部分零部件可以外购。
九. 如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。
本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲 方: 乙 方:
甲方代表: 乙方代表:
太阳能购销合同范本 第4篇
委托方(甲方):
受托方(乙方):
一、 咨询服务内容、咨询要求:
二、合同总价款:
金额:_万元整(¥__________元),包括:专家咨
三、付款方式:
合同签订后付合同总价的50%,评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。
四、甲方责任:
太阳能购销合同范本 第5篇
购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术标准)、单价、总价等,如表所列:
第二条 产品包装规格及费用:标准包装,包装费用由乙方承担。
第三条 验收方法:货物到场并安装完成后甲方验收。
第四条 货款及费用等付款及结算办法: 货物到场、安装完毕并验收合格后甲方一次性付清货款。
第五条 交货规定:
1、交货地点:
2、交货日期:
第六条 质保
保修期为:主机保修 五 年,附件保修 一 年。
第七条 经济责任:
1、乙方应负的经济责任:
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或重新包装,乙方应按不符合合同规定包装价值千分之三的罚金。
(4)产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之三的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应承担相关的赔偿责任。
2、甲方应负的经济责任:
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值3%的罚金。
(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值3%的罚金。乙方不同意退货的,乙方仍需按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值千分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。
(4)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如需调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的千分之三作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总金额3%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方需变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前10天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并单独要求变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因不能履行本合同时,,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐、安装完毕经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜。得由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。
第十五条 本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能购销合同范本 第6篇
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:________示范项目EPC总承包
工程地点:______
工程承包范围:太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中:
二、主要技术来源
承包人提供。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期):合同生效之日起__个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期):暂定20__年5 月 5 日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20__年 6 月 5日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期):暂定20__年 6 月15日。
四、工程质量标准
工程质量标准:合格
五、工程建设规模、合同价格、付款货币
工程建设规模1500kWp,合同价格为¥__(大写:__万元整)。除根据合同约定的.在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太阳能购销合同范本 第7篇
甲方:
乙方:
经甲、乙双方认真协商和考核,以平等互利为原则,以共同开发 太阳能热水器市场为目的,在《_合同法》及其它相关法律、法规指导下,甲、乙双方签定此经销合同,以方便双方共同遵守,确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下:
一、经销范围:
经乙方申请,甲乙考核后,甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器,甲方不能在此区域内设立其它经销处,乙方应积极完成区域内市场开发,品牌宣传工作,完成销售及售后服务工作,乙方不得做有损甲方利益的事情。
二、销售任务: 根据当地太阳能市场销售实际情况,甲、乙双方协商确定,乙方在一年内完成销售 台( 孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%,甲方有权提前终止合同,不承担违约责任,否则甲方无权单方面中止合同。
三、提货及付款方式:
1、合同签订7天内乙方不提货,甲方可以单方终止合同,不承担违约责任。
2、乙方第一次提供不能少于 台,每次发货应款到账后发货。
3、在运输途中如有损坏的情况,乙方应积极与当地货运部协商解决,如解决不了,可通知甲方,由甲、乙双方共同与货运部协商解决。
四、产品质量:
1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年,在保修期内,出现质量问题甲方免费负责调换或修理,如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用,甲方收取适当成本费用,负责调换或维修。
3、甲方根据真空管卡,补偿出现问题的真空管。
4、需要维修或调换产品和部件时,乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方,甲方验收核实后,提供调换或修理。
五、供货价格:
甲方按全国统一供货价向乙方供货,具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。
六、销售支持政策:
乙方有权享受甲方的相关政策支持,具体细节参考《太阳能销售政策执行》。
七、合同有效期1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后,乙方享有优先续约权。
八、违约责任:
任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失,合同仲裁地为甲方所在地。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能购销合同范本 第8篇
甲方:
乙方:
一、 合同内容:
乙方向甲方采购平板阳台壁挂太阳能。
二、 产品型号、名称、单价、数量
三、 产品配置为:水箱容量:80L .集热器尺寸为:20xxmm*800mm*80mm.集热器为整板蓝肽,吸热膜层为国产整板蓝肽.板芯为铜管规格为:主管直径22mm,集管为10mm。边框采用黑色铝合金喷涂边框。玻璃为地铁纹钢化玻璃。以上价格含平板固定支架一副、导热介质10L、不锈钢波纹管2根共米、水箱固定挂钩1副、安全阀一枚。
四、 产品说明及技术服务:
1、 本公司水箱采用蓝金圭夹套式换热搪瓷内胆,控制系统为触摸屏液晶显示器。
2、集热器采用尺寸为20xx*800*80mm,板芯采用主管道直径为22mm,导流管直径10mm镀蓝肽整板铜铝复合集热器。盖板采用超白低铁钢化布纹玻璃。
3、辅料:集热器挂架1付(耐候钢镀锌折弯)安全阀一枚,连接管道为304不锈钢波纹管米。
4、产品包装:水箱为整体包装,集热器为简易包装。
5、送货方式:甲方通过汽运发货乙方,费用由乙方负责。
五、付款方式及交货期:
自签订合同起乙方必须向甲方支付每批次货物货款的_____%用作定金大写:_________万元,甲方在收到定金后开始生产,生产周期根据甲方要求每批次订单需求量的多少确定,周期一般为25天。甲方生产完毕后通总货款_____%的尾货款后大写:_________________万元经甲方收到确认后方可安排发货,乙方也可自行带款提货。
六、 质量及安全保证和售后服务:
1、 甲方提供的产品必须达到乙方所指定的要求,并符合现行的国家标准及规范。
2、 太阳能热水系统在涉及制作安装使用过程中,需达到相关安全标准要求。
3、 产品中必须附带有详细的产品使用说明书,由于产品质量问题造成的财产损失由甲方承担。
4、 产品保修为三年,控制系统为壹年。甲方免费提供工程前期的工地施工现场探测,并根据乙方项目实际情况制定详细、完善的安装施工方案。甲方可派遣资深技术指导对后期施工项目进行必要的技术指导协助乙方做好安装及系统调试与验收事宜。
七、 违约责任:
1、合同签订后甲方保证达到乙方所制定的产品质量要求(甲方可按乙方所出具的图纸进行生产前的审核和后期制作)。乙方可随意抽检,如有不合格,乙方有权要求退货并且赔偿乙方相应经济损失。
2、合同签订后乙方不得随意终止本合同如随意终止甲方供货,乙方应对甲方生产及销售所造成的损失进行赔偿。
3、如乙方在签订合同后不能按合同规定支付定金或货物尾款造成的交货时间延误、工期滞后所造成的损失由乙方自行承担。违约金按所定每批次货物货款的2%对乙方进行赔偿。
4、甲方在收到乙方定金和尾款后如不能按时交货乙方,给乙方造成的经济损失则有甲方承担。违约金按所定每批次货物货款的2%对乙方进行赔偿。
八、其他说明:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即可生效。其他未尽事宜,双方友好协商解决,如协商不成有争议不可调解时可向本合同签订地法院执行。
甲方:泰安市海澜世家太阳能有限公司 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:
年月日
太阳能购销合同范本 第9篇
项目名称:太阳能路灯项目
签约地点:
签约日期:年月日
_______甲方:乙方:潢川利民科技太阳能路灯厂有限公司
根据《_合同法》及其他相关法律法规的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。
一、项目名称项目名称:
太阳能路灯项目
二、合同金额
1、合同总金额人民币小写:¥元合同总金额人民币大写:元整
2、合同总额包括:供货及施工安装___套___米高太阳能路灯,灯杆口径___mm\__mm,光源__瓦LED__灯头,每晚亮灯___小时,连续__个阴雨天确保每晚亮灯时间。
三、付款方式
整体工程全部安装完成,验收合格后__个工作日内甲方付清总工程款的___%,¥ _元,大写:元整。次年相同日期再付清总工程款的___%,¥_______元,大写:___________元整,第三年相同日期付清所有工程余款¥______元,大写:_____________元整。
四、验收标准与要求
1、验收标准乙方按效果图供货安装,验收以整体安装调试完毕为准。
2、施工要求太阳能路灯产品及配套货物进入施工场地后由甲方负责提供场地存放,乙方自行负责保管,施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中,相关安全责任由乙方负责。
五、交付时间乙方在合同生效后
__工作日内安装调试完毕,验收合格并交付使用。因不可抗力因素(如雨天,暴风等)致使工期延误,经双方认可,工期可以顺延。
六、质保期及售后服务要求
1、质量保证期(简称“质保期”),从验收交付之日起__年内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养。(因人为因素或不可抗力因素,造成产品的损坏,乙方不提供免费质量保证)。质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2、乙方须提供常设8小时热线服务。对甲方的服务通知,乙方在接报后48小时内处理完毕。
七、违约责任
1、乙方未按合同要求完成施工时,甲方有权拒绝验收,并有权拒付货款,由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、如因甲方的原因造成工期逾期,由甲方承担一切责任,且工期相应延期。由此造成乙方的经济损失由甲方承担。八、争议的解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建议你可以到潢川利民科技太阳能路灯厂根据你的需求定制生产了
太阳能购销合同范本 第10篇
甲方(供货方):
乙方(购货方):
根据《_合同法》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就乙方向甲方购买太阳能电池板相关事宜,达成如下协议:
一、产品的结算方式
1、乙方自本合同签订之日起个工作日内,向甲方一次性支付合同总金额 %,计人民币 万元(大写: 万元)整。余款:经验收合格后日内付给乙方。
2、付款方式:银行转账
二、产品的运输及验收
1、运输方式:送货上门
2、送货地点和接收单位(或接收人):
3、甲方所在地到乙方所在地(运货地点)运费由甲方承担;货到后由乙方进行验收,如发现产品规格、质量不合规定,由甲方负责免费调换。验收合格后乙方签收,签收后的产品损毁由乙方负责。如果乙方拒不签收,造成的任何损失由乙方承担。
三、产品的安装
1、产品的安装由乙方自行负责,为确保产品的安装质量,乙方必须使用甲方的原装标准化配件,如果乙方自行购买配件,不在甲方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。如因乙方配件造成产品损坏及其他损失由乙方自行承担。
四、售后服务
1、甲方提供的产品,保修期 年。保修期内,凡属产品质量问题,甲方负责免费维修或调换产品。
2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,甲方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由乙方承担。
五、违约责任
1、根据甲乙双方协商的结算方式,乙方逾期付款,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的%,同时甲方供货期限顺延。甲方逾期交货,每迟延一天,应向甲方支付违约金为合同总金额的 %。
2、乙方无正当理由退货(备注:除了严重的质量问题外),应事先与甲方协商,甲方同意退货的,应由乙方偿付甲方退货部分货款总值 %的违约金。甲方不同意退货的,乙方仍须按合同规定收货。
六、合同纠纷解决方式
1、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议,应当友好协商解决,协商不成或不愿协商,双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、合同终止、合同变更与修改
1、当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务,合同自动终止。
2、若双方同意,并以书面形式予以确认,合同可以在任何条件下终止。这种情况下,双方均无例外地免去对方按照合同约定尚未履行部分的责任和义务。
3、提出终止合同的一方应以书面通知对方。收到通知的一方必须在收到通知后7日内回复,否则视作合同终止且对双方有效。
4、如合同终止是由于乙方违约引起,甲方有权获得合同终止日期前的所有实际发生的费用及合同损失造成的直接损失。如果合同终止因甲方违约引起,乙方有权索赔由于其违约造成的所有直接损失。
5、任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议,并作为本合同不可分割的组成部分,具有与合同本身同样的效力。
八、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应及时向另一方通报不能履行或不能完全履行的理由。
九、其他事项
1、本合同一式两份,双方各执一份,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜,双方协商签订补充协议书,该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
主要负责人:主要负责人:
(签章)(签章)
年月日年 月 日
太阳能购销合同范本 第11篇
甲方:__________
乙方:__________
甲乙双方经过友好协商,就太阳能光伏产业领域进行全面合作,在______省______市______区域开发光伏发电项目(下称“光伏发电项目”或“项目”)等事宜达成如下意向:
一、合作项目:__________
二、地点:__________
三、合作期限:自签订正式合同之日起_____年。
四、甲方的权利义务
1、甲方在上述地点投资建设光伏发电项目,项目建设初步拟定规模为___亩光伏发电(其中至少为___亩大棚式、其余为分布式,且___亩大棚的所有权及使用权归属乙方所有),同时甲方保证拥有并提供该项目的经营资质证明;
2、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定,按时完成农业光伏项目建设。
3、合作期间,涉及发电设施的维护及对周边的涉农损失由甲方负责承担,发电收益及专项国家补贴归甲方所有;
4、合作期间,甲方每年向乙方支付土地使用费_____元;