阿白律师网,免费给小白普及法律知识。

分站导航

热点关注

阿白律师网在线咨询

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

阿白律师网

>

律所资讯

>

法律常识

水电销售合同范本大全(精选18篇)(水电承包合同范本)

来源:阿白律师网   时间:2024-09-25

水电销售合同范本大全 第1篇

甲方:

乙方:

依照《_合同法》_《建筑安装工程总分包实施办法》经双方协商一致,签订本合同并严格执行。

第一条:工程项目

(1)工程名称:德清宝丰冷藏冷冻有限公司

(2)工程地址:禹越镇九里港

(3)承包工程范围:室内电气管线、室内给排水管道、防 雷接地、雨水管、所有图纸内包含的消防工程。

(4)实施安装日期 年 月 日至 年 月 日止。

第二条:工程进度付款方式 一层水电安装结束付总工程款的20%,二层水电安装结束后付总工程款的20%,封顶结束,竣工完成验收合格后,甲方应支付总工程款的50%,6个月内付总工程款的10%。

第三条:计算工程款方式为29万,所含内容外的工程量另行计算。

第四条:保证金

合同签定三日内,应向甲方交纳 一层主体封顶一次性返还。

五 第五条:工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收(消防工程自行负责验收,甲方不负担任何验收费用),乙方按照施工图纸和说明要求精心组织施工,保证工程质量,如工程质量不合格必须返工的人工费、材料费由乙方负责。反之如果甲方图纸需变更引起的返工由甲方按工程量、人工费、材料费支付给乙方。

第六条:

(1)甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一的领导下组织施工,有计划的材料供应,土建施工进度等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

(2)乙方应加强施工人员的安全教育,对乙方的施工人员不按规范进行违规操作所引起的安全事故,违规罚款,若造成安全事故有乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

第七条:违约责任

(1)乙方承包工程项目,在施工过程中经验收达不到国家验收规范标准,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

(2)合同签到订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同,如乙方单方面解除合同时,甲方因影响施工计划造成经济损失由乙方负责赔偿。如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

(3)甲方不得借故拖欠各项应付款项,如甲方拖欠应付款项,乙方有权停止施工。

第八条:附则

(1)本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人展法院提出诉讼。

(2)本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电销售合同范本大全 第2篇

甲方:

乙方:

为确保xx卫生院设施、设备日常工作正常运行,由xxx负责承包水、电的维护与维修,为明确双方的责、权、利特制定本合同。

一、乙方负责全医院水、电、空调、电器用品,发电机一台等,维护和维修保证设施正常运行。

二、乙方如果工作中出现人身安全事故,甲方概不负责。

三、乙方应保持24小时电话通畅,出现断电,跳匝要随传随到,其它一般维修应在24小时内回应。

四、水电维修需配件及材料由乙方提供,但保证价格合理,如超出市场价格,甲方可自行购买。

五、维修配件及材料产生费用,必须使用科室负责人签字核实。

六、本合同承包费用每月800元整,每月20号后发放。

七、本合同一式二份,双方签字后生效,具有法律效用。

八、本合同从20xx年4月1日至20xx年4月1日

甲方(盖章): 乙方(盖章签字):

负责人签字: 负责人签字:

年 月 日 年 月 日

水电销售合同范本大全 第3篇

业主(以下简称甲方):___________________________

承包人(以下简称乙方):___________________________

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

一、工程概况

1、工程地址:_____________________________________________________。

2、工期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。

3、工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

二、价格

甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

三、付款方式

工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

四、注意事项

1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的'安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

7.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

8.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

甲方(公章):____________________

乙方(签字):____________________

_____________年_______月______日

_____________年_______月______日

水电销售合同范本大全 第4篇

发包人全称:(以下简称:甲方)

承包人全称:(以下简称:乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

施工现场条件:以现场实际情况为准;

施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的.预留孔洞、管道预埋。具体如下:

水电销售合同范本大全 第5篇

甲方:________________

乙方:________________

甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《_合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:

一、维修内容、范围及时间

甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间:______年_______月____日至______年_______月____日。

二、维修承包费用

全年为________元。

三、双方约定事项

(1)乙方负责甲方单位的`所有水电设施的日常维修、安装工作,并做好到交旧领新,随叫随到。

(2)乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单,并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。

(3)工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。

(4)因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料,影响乙方施工者,乙方不负任何责任。

(5)施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。

四、付款方式

每半年付款________元,年底付完。

本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。

甲方签字:________________乙方签字(盖章):____________________

签订日期:___________年_______月____日___________年_______月____日

水电销售合同范本大全 第6篇

供方单位(供方):______________________

需方单位(需方):______________________

经供需双方友好协商,同意就建设,由承建的项目的钢材供应有关事宜订立以下合同条款,供需双方共同遵守。

第一条、合同概况

1、工程名称:______________________(全称)

2、工程地点:_________________________________

3、供货期:从_____年____月____日至(工程主体完工)止。

第二条、产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间

产品名称:______________________

钢筋牌号:______________________

规格型号:______________________

概算:______________________

数量:______________________

单位:(元/吨)

备注线材(圆盘):HPB235Ф~Ф10

按供方所供钢材厂家的天津市场价格经双方协商确认价为准。

1、生产厂家必须是经需方、建设单位认可同意的生产企业。圆钢、螺纹钢均为定尺9m或12m。

2、具体数量由需方按计划确定并提前3天提供书面计划给供方,供方按指定时间内送货,供方不得弄虚作假,一经发现一切责任由供方负责。

3、每批钢材的单价按当批确认价执行,执行价包括装车费、过磅费、税金。如供方钢材价格高于市场价格经协商不成时,需方有权与其他供应商发生钢材购销关系,需方不承担违约责任。

4、结算按当批货物的确认执行价以及实际供应验收数量进行结算。

5、实际购买数量超过合同约定数量X吨的,双方应签订书面补充合同。

合计:______________________

第三条、质量要求、技术标准按国家现行标准执行产品的质量技术标准:

供方对质量负责,圆钢(圆盘、线材HPB235)符合标准,螺纹钢(HRB335、HRB400)符合标准。质量检验以通过有资质的权威部门检测合格为准。

第四条、交(提)货地点、方式:

1、交货方法:供方负责送货,成捆成件,铭牌齐全。

2、运输方式:汽车运输。

3、到货地点和接货人:______________;到货地点:______________________工程的指定位置;接货人(材料员):_______________,身份证号码:______________________。需方如要求变更接货人,应在合同规定的交货日前十天以书面通知供方。供方送货到达合同指定地点,需方接货人验收后,双方要签字确认,明确双方的责任。

4、运输及装卸费用:供方负责组织装车、过磅费并负责押货送到工地,需方负责运输费及卸车费用。(或由供方运用到需方工程指定地点并负责所有费用。)

第五条、验收方法及标准

1、验收时间:货到指定地点验收。

2、验收方法:供方钢材进场时必须经需方指定的接货人(材料员)按合同第三条要求进行验收,质量验收标准:实行“双控”标准,供货须符合国家现行有关钢筋混凝土用钢相关质量标准及提供与所供货物相符的质量证明书(复印件须加盖供货单位公章,注明原件存放处、复印人签名),并经监理见证取样送有资质的检测单位检测合格,如经有资质的权威部门检验不合格则供方承担一切责任和承担由此引起对需方的一切损失。

圆盘钢筋按过磅计重,直条钢筋按理论重量计重,按国家标准验货,数量异议在货到工地三日内保持原包装的情况下提出,质量异议在需方收到权威检测机构质检报告书时通知供方;供方提供出库清单。

第六条、结算方式:采用______方式结算。(供需双方约定)

1、每批钢材从需方指定材料员验收并开具物资入库单,物资入库单经项目负责人签字确认后方可作为付款依据;需方若在______天内付款的,按当批供货约定单价结算;若超过______天,则从第______天开始按实际所欠货款的钢材数量(按总量的平均单价计算)每天偿付______元/吨(偿付金额不得超过所欠货款的______%)。供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝付款。

2、从开始供应钢材之日起,每月______日供需双方办理当月结算,结算凭证应经项目经理签字确认后方可作为付款依据;需方若在______天内付款的,按当批供货约定单价结算;若超过______天,则从第______天开始按实际所欠货款的钢材数量(按总量的平均单价计算)每天偿付____________元/吨(偿付金额不得超过所欠货款的______%)。供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝付款。

第七条、违约责任

供方必须保质保量及时组织钢材供应,需方应提前三日列出所需钢材清单提供给供方,如供方不能按时交货的,应向需方偿付不能交货部分货款的______%的违约金,需方有权另行采购。供方供应的钢材经检测不符合国家标准,需方通过电话或书面通知供方,供方两天内必须退货并换货,因此造成的一切损失由供方承担。

第八条、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向工程所在地人民法院起诉。

第九条、本合同壹式陆份,供方壹份,需方伍份,合同经双方签字盖章后生效。

每次送货前应拟定一份认价书,经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。

第十条、合同有效期:

从签订合同之日起至合同履约完毕期间有效。

供方:______________________

需方:______________________

_____年____月____日

水电销售合同范本大全 第7篇

供方:(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

经双方协定一致,签订设备购销合同条款如下:

一、数量、计量单位、单价、金额 如下表:

二、质量标准:国家标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送管件及出厂质量报告单。甲方凭单验质。

三、吨重合格率达到国家规定。

四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方组织运输工具到甲方仓库交货,运费、上、下车费等均由乙方自付,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明结账。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货20xx年4月5日前提(供)。甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

六、付款办法和期限:

1甲方在20xx年3月25日前付定金伍万元整;

2、采取先汇款后结算方式:甲方按购管件总金额分期先汇款。

3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月20日-30日凭实发管件开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任: 甲方责任:

1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

3、承担《购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。

乙方责任:

1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。

2、所交管件质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

3、承担《产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。

八、本合同一式三份。经法定代表人签章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电销售合同范本大全 第8篇

甲方:_______(供方)

乙方:_______(需方)

本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。

一、货物名称:XX子、水洗沙。

二、质量标准:XX子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。

三、供货方式:汽运

四、价格:甲方将以上货物从运至____县鹅湖镇桃岭村的乙方工地,到货价格为水洗砂加XX子各50%比例68元立方,XX子 元立方以上价格均为含汽运费。

五、供用量:按乙方实际要求用量供应。

六、供货时间:供货期从本合同签定之日起至工程结束止。

七、结算方式:

________年____月____日之前将所有剩余款结清。

八、乙方提前一天通知甲方供货量,如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。

九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前,所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。

十、此合同自签订之日起生效,此合同一式两份份,甲方一份,乙方一份。工程结束,本合同自动失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

水电销售合同范本大全 第9篇

甲方:______

乙方:______(以下简称乙方)

根据甲方工程施工需要,同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称:______

2、工程地点:______

3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)

4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)

二、承包方式及质量要求

、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。

、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。

三、乙方负责:

、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。

、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。

、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;

、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。

四、承包价格:______

、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.

、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。

、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。

、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。

、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费元/㎡;

、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。

、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。

五、结算方式、进度款支付:______

、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。

、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。

、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。

、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。

、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的'依据。

、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。

六、工程工期

、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。

、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。

、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。

、乙方必须按甲方的_施工组织设计_组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。

、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。

七、图纸

施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。

八、管理人员要求

水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。

九、材料管理

、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。

、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。

、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。

十、双方承担的责任和义务

、甲方责任:______

、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。

、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。

、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。

、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。

、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。

、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。

、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。

、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。

、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。

、乙方责任:______

、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。

、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。

、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。

、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。

、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。

、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。

、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的元/㎡进行扣减。、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。

十一、安全生产

乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

十二、施工验收

、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。

十三、违约责任

、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。

、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。

十四、争议

、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______

双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

向被告人所在地人民法院起诉。

、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______

单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作,且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。

十六、合同终止

双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

十七、合同份数

合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。

十八、保修

、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。

十九、合同生效与失效

本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。

甲方:______

代表:______

身份证号:______

签订时间:______年_____月_____日

乙方:______

代表:______

身份证号:______

签订时间:______年_____月_____日

水电销售合同范本大全 第10篇

甲方:________(发包方)

乙方:________(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条装修施工地点、工期、费用

1.装修施工地点:_____________________________________________

2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日

3.本项工程预计费用 元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

1.工程款付款方式:

布管验收合格后支付工钱的________%,水电完工后支付________%,整体竣工验收合格后支付________%。

1)水电开槽、布线、穿线、埋槽

2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3)水电施工的穿墙、打孔、切割

4)开关面板安装

5)小五金、马桶、的'安装

6)后期灯具的安装

2.工程结算方式:

按实结算:

总价结算:________元/平米(套内面积)

第六条违约处理

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付________元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款________%支付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第九条其它约定

1.双方同意由第三方监理(________全垒打装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方________元/天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________

(五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方:______________

_____年_____月_____日

乙方:______________

_____年_____月_____日

水电销售合同范本大全 第11篇

甲方:________________

乙方:________________

甲方就中________工程订购乙方产品(________________品牌五金件),经友好协商,双方达成以下协议:

一、产品名称、规格、数量、单价、总价

幕墙两点锁:执手(白色)________把/套

执手螺丝:________个/套

幕墙定位器:________个/套

套装锁头:________个/套

幕墙锁块:________个/套

共计:______________套

单价:______________元

合计:____________元

二、交货地点

________________(联系人:________________)

三、交货时间

合同签订后乙方先行备货,待甲方发出送货通知后,乙方两日内将货物发到甲方指定交货地点,所有货物由甲方指定负责人________按样品规格、型号、数量验收,合格后在签收单上签字。

四、付款方式

合同签订后,收货验收合格后付款。

五、包装运输

采用生产厂原包装,由乙方负责运输到甲方指定地点卸货验收,运输及中途运输保险、卸货均由乙方负责。

六、质量标准

1.产品符合_有关质量标准。

2.产品符合业主和甲方使用要求。

3.按样品验收。

七、验收方式

1.甲方按到工地实际合格品数量验收。

2.货到工地甲乙双方清点数量,按相关标准进行验收。

3.乙方提供生产厂家营业执照副本复印件、国家有关部门性能监测报告、产品合格证、质量保证书、产品商检报告、备案证书复印件等,以上材料均需加该企业公章,每种资料各五份。

4.乙方供货,甲方在支付货款时乙方应提供给甲方发票。

八、售后服务

1.乙方所提供的产品出现质量问题,乙方应积极进行善后处理,不得影响甲方使用及工程验收并承担由此给甲方造成的相关经济损失。

2.乙方必须做好售前售后服务,必要时对甲方进行无偿技术服务。

3.向甲方提供完整且通俗易懂的五金件使用手册。

九、违约责任

乙方如不能按期交货,每延误一天,甲方按未交货款的________%向乙方罚款,乙方如不能按合同条款执行,甲方有权终止合同,并赔偿甲方相关的经济损失。

十、其他

1.如有用量增补,甲方传真通知乙方,作为合同附件,其他条款不变。

2.乙方应保证所从事的与本合同有关的商务活动需遵循国家有关法律、法规及施工当地的规章、制度,否则出现的一切后果均由乙方承担,且甲方并不因此减轻对乙方的处罚。

3.合同执行过程中发生的纠纷,而双发经协商未果的情况下,可向签约所在地的法院起诉,其裁定结果是最终结果,双方均受其约束并接受,诉讼费用由败诉方承担。

4.本合同一式两份,双方各执一份。

5.本合同双方签字盖章后生效。

甲方:________________乙方:________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

水电销售合同范本大全 第12篇

合同编号:

签约地 :

甲方(买方): 乙方(卖方):

1、甲乙双方根据《_合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):

设备名称 规格型号 品牌 原产地 数量 单位报价 成交金额

合计成交金额(大写): 万 仟 佰 整(rmb)

本合同若有详细的双方签字的配置清单,请详见附件。

2. 设备的交付期 乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。

3. 设备运输、安装和验收

乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由____乙方___承担。

甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4.付款方式甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在 两个月后、三个月内 付清。

5.伴随服务

乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

乙方还应免费提供下列服务:

设备的现场安装和调试

提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6.质量保证及售后服务

乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。

报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。

乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7.索赔条款

如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。

调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五()计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。

9.合同生效

本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

本合同一式____份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。

10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

日期: 日期:

水电销售合同范本大全 第13篇

甲方:________(供方)

乙方:________(需方)

甲、乙双方本着《_合同法》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:

一、定货明细:乙方向甲方购买以下常规产品:

1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

2、以上价格不含税,

3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)

二、质量检验:

1、质量标准:按国家有关规定标准验收

2、尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。

3、包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。

三、付款方式:

本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:_______元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款_______元,货从中山发出,天内到达上海。

四、交货方式、交货时间、交货地点:

1、交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海工地

2、交货时间:自收到定金之日起15天内货到达

3、交货地点:

五、产品接收及检验:货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)

六、对产品提出异议的时间和办法:

乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于2日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,2日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!

七、违约责任

1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;

2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的.全部损失;

3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;

八、其他条件

1、合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。

2、本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。

3、未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。

甲方(签名):_______乙方(签名):_______

地址:_______地址:_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

水电销售合同范本大全 第14篇

购货单位:_________,以下简称甲方;

供货单位:_________,以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

(一)产品的名称、品种、规格、价格

(1)成品卷管10mm×米×22米(合计元)

(2)成品卷管12mm×米×5米(合计元)

(3)钢材、槽钢、彩瓦、付料(合计元)

(4)水泥38吨(合计元)

(5)砂石料30m3(合计元)

(二)由乙方加工制作塔牌一处(加工费元)

总计元

(三)产品的技术标准(包括质量要求),按下列第项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。

备注:

购货单位:

供货单位:

年月日

水电材料购销合同范本

甲方:x有限公司(以下简称甲方)

乙方:x有限公司(以下简称乙方)

依照《_民法典》和《_建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。

第1条材料名称

材料(产品或设备)名称:详见材料清单

规格型号:详见材料清单

质量标准(或技术指标):符合国家相应产品质量标准

所购材料附送服务项目还包括第3和4项。

.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

.可派技术人员到场指导甲方施工。

.乙方负责安装到位,并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

.乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定)

5.其它:

第2条材料包装

包装标准:一般

包装费用:由乙方承担

包装物的处理方法:选择以下第1和3种处理方法。

1.甲方负责自行回收

2.包装物随产品归乙方所有

3.其它方法:现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责

第3条材料数量

采购数量:详见材料清单

计量单位:详见材料清单

合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准

第4条收货规定

交货单位:x有限公司

收货单位:x有限公司

收货地点:

收货方法:以甲方相关人员确认为准

运输方式:汽运

运输费用的承担:由乙方承担

收货时间:以甲方通知为准确性

第5条收货时间

本合同起止时间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止.期间具体节点,见甲方提供的相关文件。

若属乙方原因而使合同逾期,则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。

如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方,经甲方认可后,材料供应可作相应顺延。

按施工准备规定,不能提供施工场地,水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工。

甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加。

施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。

乙方在上述情况发生后三天内,将延误内容向甲方提交书面报告,需甲方签证认可,逾期不予确认。

乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定,甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。

第6条合同价款

本合同总价款为x元(大写x元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

以上合同价款中含税.

本工程竣工前,乙方收取的预付款和进度款总额,达已完成工程量的80%.

本合同价款为固定价格合同.材料采购总价包干,如因甲方要求更改造成材料采购的增减,则纳入最终结算,其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。

第7条货款支付

材料预付款:按合同的%支付,发货前清。

材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付80%的进度款。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的%.留%作为材料质保金,一年后无息返还。

乙方施工和生活用水、电及机械台班、测量,由双方按定额规定或按实结算。

乙方在单位工程竣工验收后一个月内,将工程竣工结算书送交甲方,若因乙方自身原因使结算拖延,责任由乙方自行承担。

乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书,明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的,不得与甲方办理预决算。

工程完工验收后,乙方报送的工程预决算书(一式三份)只能作为支付进度款的依据,甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。

结算书必须由双方负责人签字(乙方签字人员应有法人授权书)并盖单位公章。

工程结算书不得涂改,如有涂改必须有双方负责人签字,并盖双方修正章,否则为无效结算。

付款依据:

合同、普通发票。

材料入库耗用单、材料耗用汇总表、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长等相关人员签字俱全)。

甲方收到业主当月进度款后,甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方货款。最高不得高于总价款的80%.

支付方式:转帐支票,不支付现金,乙方支领进度款所用印鉴与签定本合同所使用的印鉴单位相符。

第8条工程质量与竣工验收

本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料,遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定,由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。

本工程质量等级:合格,若未达到本合同要求的质量等级,甲方将在乙方的最终结算中扣罚2%的质量保证金。

乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表的检查检验,并按甲方代表要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用,同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。

隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后,填写《隐蔽工程验收单》,通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。

工程竣工验收,应以设计施工图、修改图、变更通知、施工说明、施工验收规范为依据。

工程竣工验收必须具备下列条件:

达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。

提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。

已签署工程保修证书。

工程保修期限为壹年。

第9条文明施工与安全保卫

乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定,并制定相应的管理制度,采取严格的安全防护设施,承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

乙方施工区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关部门评为不合格工地,乙方应在两天内按要求整改完毕,并承担经济处罚。

乙方应建立完善的安全管理制度,乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故,应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。

乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内,并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙方负责。

甲、乙双方签定的安全、保卫、治安协议是本合同的附件,具有同等效力。

工程完工后,乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场。超过期限不作清理,

甲方将按废弃物清理出场,所发生的清理费用由乙方承担。

第10条争议、违约

发生争议后,除甲、乙双方协商一致同意停止施工外,乙方都应保护施工进度,保护好已完工程。

凡乙方出现或发生下列情况,甲方有权决定终止协议的履行。

工程发生重大事故,或在质量检查中被质监部门评为不合格。

工期达不到已确定的节点考核要求。

发生重大安全事故,且现场管理混乱。

甲方依据上述情况的发生终止协议后,乙方有义务保护好已完工程移交甲方,并在三天内将人员、机具,周转材料撤除现场,逾期则按条处理。

甲方不能履行义务,应承担违约责任,相应顺延工期。

因乙方不能履行义务,应承担违约责任。

双方因合同发行发生争议,应协商解决。协商不成,双方同意向xx区法院提请诉讼。

第11条其他

本合同未明确事项均按《民法典》、《建筑法》等有关规定和条款执行。

合同文件范围:

工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。

中标书、投标文件、招标文件

关于工程协商、变更等

甲方代表的书面指令

施工图纸及说明书

国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。

本合同经双方代表签字后生效,至合同工程竣工验收,结清工程尾款,保修期满后自动失效。

本合同正本二份,双方各执一份;副本四份,甲执二份,乙执二份。

甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人:法定代表人:

(或委托代理人):(或委托代理人):

经办人:经办人:

签订日期:年月日签约地点:

水电销售合同范本大全 第15篇

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲方将 工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:

一、工程概况

二、承包方式:

包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。

三、工程承包范围

1.工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。

2.具体工作内容:

①材料场内运输、装卸。

②施工图纸中安装内容:

依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。

③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。

④施工规范及常规要求。

⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。

⑥成品保护、设备调试、竣工交验。

⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。

⑧与其它工种的配合施工。

⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。

四、施工用具管理:

①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。

②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。

五、质量要求

1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。

2. 乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。

六、双方职责与权限

㈠ 甲方:

1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。

2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。

3. 提供住宿方便(住房及水电费由乙方自行解决)。

4. 制定施工计划。

5. 进行技术交底、安全交底。

6. 提供水电暖完整完整图纸2套(竣工图一套)。

㈡ 乙方:

1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。

2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。

3. 乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。

七、合同价款

1. 乙方承包栋楼的建筑面积约为: 万元,每平方米为 元,最终按实际工程量以实结算,工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。

2. 工程量结算按2008年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行,以工程结算总造价下浮15%作为甲方的综合管理费用(含税,除此之外, 乙方不在支付其它任何费用)。

八、付款方式

1. 主体施工:

一、乙方垫资施工至主体十层时,甲方按乙方承包每平方米总价的30%的80%支付乙方工程价款。

二、以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的30%的80%支付乙方工程价款。

2. 安装阶段:

一、水;每施工完十层按乙方承包每平方米总价的10%的80%,甲方支付给乙方工程款。

二、电;每施工完五层按乙方承包每平方米总价的30%的80%,甲方支付给乙方工程价款。

三、暖;每施工完五层按乙方承包每平方米总价30%的80%,甲方支付给乙方工程价款。

3. 工程竣工验收合格后,甲方按河南省2008年建筑安装工程定额和有关的最新文件规定及所完成的工程量(工程总造价下浮15%)结算给乙方,结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的'造价为准,甲方支付乙方总造价(下浮15%后)的95%,留5%作为工程质量保修金。

4. 乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。

5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。

6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交 万元工程履约保证金,主体结构至10层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。

7. 以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。

8.如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后,乙方概不负责,给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。

附注:每平方米承包总价的分项比例为:

1、主体 30%

2、水 10%

3、电 30%

4、暖 30%。

九、安全责任

乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。

十、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。

十一、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方: 乙方:

水电销售合同范本大全 第16篇

发包方:_________ (以下简称甲方)

承包方:_________ (以下简称乙方)

为了明确发包单位与承包单位的责任,分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《_合同法、建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程实际情况,经甲乙双方友好协商制定本合同,望双方共同遵守。

一、工程名称:

_________

二、工程地点:

_________

三、工程概况:

本工程主体为_________结构;

四、劳务承包形式:

清包工模式(包安全、质量、工期及安全文明施工);

1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装;

1)、给水距外墙皮米以内,所有给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装);

2)、建筑物室内排水管道安装,排水管接到外墙皮米处或接到室外井;

3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装,弱电系统配管及穿引线;

4)、暖管距外墙皮米以内,室内地暖按照图纸要求施工

2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工,施工所需主材、耗材均由甲方提供,乙方提前叁天向甲方报请材料清单;

五、承包价格:

按建筑面积计算,按甲方中标面积为准计_________m,单价_________/m,合计大写:_________元,:_________元。

六、施工工期:

随主体施工工期每因乙方原因推迟一天罚元;

七、质量标准:

合格;

八、付款方式:

合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的________%,合同范围内的'全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的________%,工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清,5%质保金到 1 年内付清。

九、安全文明施工:

乙方在施工期间,应对施工人员加强安全教育,严格执行各项安全操作规程规范,杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。

十、甲方责任:

1、甲方委派________工程师为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜;

2、提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同);

3、按合同约定的付款方式支付乙方工程款,如因甲方原因不能按合同约定支付乙方工程款,乙方有权停工,由此产生的工期延误乙方不承担任何责任;

4、按时提供乙方申请上报的施工所需材料,如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延________天;

5、对工程进行现场管理。

十一、乙方责任:

1、服从甲方统一指挥、管理,对甲方负责;

2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工;

3、保证达到合格工程,文明工地,如因乙方原因达不到合同约定标准,罚乙方工程总价款的 %;

4、乙方要确保农忙期间工人不放假,工程正常施工;

5、如乙方在施工中工程质量发生问题,甲方有权责令返工、停工直至终止合同,已完成的工程按合同单价的 85 %结算,由此造成的损失乙方负责;

6、乙方在工程施工中,每道工序施工完成先自检合格后,报工程项目部验收,并配合工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后,签字后方可进行下道工序,否则后果自负。

7、保证不拖欠任何民工工资,如果甲方不能按合同约定支付工程款,由此产生的一切后果由甲方负责。

8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不服从甲方管理等现象,由此产生的一切后果及责任由乙方负责,造成情节及后果严重的由乙方承担民事和刑事责任。

十二、补充条款;

1、安全帽和安全带、安全绳及自身安全用品均由乙方负责。

2、甲方要求乙方使用年轻力壮,身体健康的工人上岗施工,否则,对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。

3、乙方厨房、生活区等的卫生由乙方负责。

4、伙食乙方自理。

5、乙方不准使用照明电做饭、取暖,否则后果和费用自付。

6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。

7、提前上报材料必须以书面形式,不得因材料误事而停工,否则一切损失由乙方负责,注;上报材料量不得超过图纸范围,若材料上报不真实与实际施工中误差太大,一切后果由乙方负责。

8、施工过程中若发现乙方施工人员私自将材料贩卖,之前工地内甲方丢失的所有材料将按市场价从乙方工程款中扣除;

9、机械操作人员必须持证上岗,机械维修由乙方负责。

10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计________m。

11、乙方不得将工程再次转包他人,否则,甲方有权终止合同,由此产生的一切后果由乙方承担。

十三、补充条款;

本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字盖章后生效,共四页。

甲方:________乙方:________

委托代理人:________委托代理人:________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

水电销售合同范本大全 第17篇

甲方: 乙方:

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲方将 宅小区住宅楼水电项目承包给乙方,经双方充分协商达成一致,并订立本协议。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

劳务分包范围:上述工程范围内水电工程劳务作业。

二、工作期限

本合同工作期限 天。具体开工日期以项目部下达的书面开工通知为准。

三、承包形式及价款

1、依图施工,所有给、排水、电气安装,应急照明、弱电消防一次预埋,门禁对讲,管线预埋、预留口,防雷接地工程等的全部工作(甲方指定承包商与建设方所签订合同中所含安装部分的劳务全部内容)。

2、水电井预留洞口及所有管道口吊模封堵,修补抹灰,雨水至明沟或至总雨水井止,污水至市政总污水井止,给水从自来水总表起至用户室内)具体按设计施工图和总给、排水施工图范围内的给水、排水、正常照明系统中的事故照明箱和配电线路、动力系统的配管、配线、配电箱及设备安装(动力设备主体和涉及政府职能部门装表计量前面的管、线、配电箱除外)、设备控制箱至配电箱连接、工程内容内排污泵及控制系统、安装工程的检测、调试等。变频供水设备系统、应急照明系统中的应急灯具,住户内照明及插座电线敷设,开关和插座面板安装(但需空管内钢丝和盖接线盒盖板)不在此承包范围内。

3、材料、设备

①、乙方与甲方签订合同后,按施工图纸的设计标准及清单工程量,结合招标时指定的材料规格及品牌造好材料计划单(必须在每施工段施工前一个月内)报甲方审核采购。

②、本工程所有安装材料(含业主提供及甲方采购的质量及数量)均应附有产品合格证书,经甲方代表或监理工程师和乙方共同检查验收,签署验收合格文件后方可使用。对已进场的材料和设备,经双方验收合格的材料交由乙方照管及使用,期限至整体工程竣工验收合格交付给业主为止。所有材料数量全部按预算定额量进行与乙方作为最终结算。如有损坏或被盗一律由乙方承担并负责赔偿。

4、承包单价:

在承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量由甲方管理人员验收为优良,工期、安全及文明施工等均达到甲方及项目部的要求。劳务承包单价如下:

1.按该工程施工图注明建筑面积每平方 元/㎡结算;具体承包单价由以下几方面组成基本价为一次预埋 元/㎡、二次预埋(开关、灯具、插座、箱体安装,穿线)元/㎡、室内给排水工程 元/㎡、室外给排水工程 元/㎡,其中基本价包括承包范围内所有工作。

2.以上单价如班组有异议在进场15天内(提前3天)与甲方协商。如协商不定,按原定单价75%给予乙方结算已完成工作量,并一次性付清工资。并责令乙方退场。

3、上述单价工程必须确保质量优良。具体检测按国家质量检测标准执行,做到文明施工,且每道工序做到工完料料清,现场材料下班前必须清理,否则,按排其它人员清理,用工按200元/工日扣除,并处罚200元以上。

4、计时工按 元/工日(但必须与甲方或项目管理员签证生效。

5、上述包干单价包括一切承包工作内容有关的工作及材料进场卸车、堆码费用,各种工资、津贴、补贴、养老保险及五险一金的全部费用、国家政策规定费用及劳动法所包涵的全部条款。节假日加班、夜班、赶工补贴、自备式工具费、劳保费(包括防暑费、防寒费)、医疗费、差旅费、辅助材料费、管理费、现场文明施工用工及工具费。

四、付款方式及结算:

1.付款方式按以下节点:

①主体地下室顶板砼完成后,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

②±以上每完成整体 层砼,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。其它以此类推,到主体屋顶楼梯机房砼完成,甲方按进度支付乙方进度款 元/㎡。

③室内给排水、电气照明、灯具、穿线安装完成,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

④室外给排水安装完成,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑤该工程全部竣工验收合格并交业主使用,甲方按工程进度付乙方工程款 元/㎡。

⑥余下总工程款3%作为工程质保金,在一年内付清。

2.乙方结算完成的工作量。在主体封顶后,所有的`工程量总和要求与图纸上数量相等。

3.乙方如果承包范围的工作未完成,就要求退场或工程质量、进度、安全、现场文明达不到项目部及监理要求时被勒令退场,处 2000 元以内的罚款。按原定单价75%结算已完成工作量,解除一切劳务合同关系。并责令退场。

4.甲方在给乙方办理劳务 结算时应扣除乙方在甲方仓库所借用未还的工具及周转材料费用(除正常的损耗)。并应扣除工程监理对工程质量问题开出的质量罚款单、工程进度未按时的进度罚款单和现场安全文明未达到要求的相关罚款费用。以及扣除项目部对施工现场严禁喝酒、打架斗殴、带病工作的罚款,对生活区用房严禁私接电源、用电饭煲、电火锅、热的快、电磁炉、电热毯等电器烧水、做饭、取暖的罚款处罚费用。

五、工程进度:

1、乙方必须按甲方或项目部下达的工期进度作业,指令按期或提前完成,否则每拖延一天罚款 1000-5000 元。

2、乙方必须严格按甲方进度表密切配合主体工程完成本班的任务,针对乙方雨天不愿施工、晚上不愿加班,不服从甲方按排,甲方有权要求乙方无条件退场。

六、质量要求及奖罚条例:

1.乙方须对质量严格控制,按《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级执行。凡不符合验收规范及项目部要求,甲方有权令其返工,返工费用自负,并处以 1000 元/次以上的罚款。

2.严格执行质量“三检”制度,做好每道工序完成后的自检、互检、交接检,并作好记录。合格后方可报甲方要求项目部验收。

3.乙方必须安排管理人员跟班作业,每层的给、排水、电气安装,应急照明、弱电消防一次预埋,门禁对讲,管线预埋、预留口,防雷接地工程等的全部工作的、预留、预埋位置必须正确,预埋线管接头必须固定好不能左右罢动,乙方每完成一层安装工作后、随时清理多余材料转移到材料仓库,由甲方组织质检员对每完成一层质量验收,对不合格的部位按每处 500 元处罚。

4.甲方管理人员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须遵照执行并及时整改,对拒不执行整改意见或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求每次罚款 1000 元。

5.墙、柱、上的预留盒必须按平水标高控制好,预留盒内必须用锯木灰、黄胶带包好(严禁使用泡沫)穿过梁板模板的线管周边必须无明显接缝、漏浆、门窗及预留洞口位置,预埋铁件须准确,方正、牢固;所有构件须观感漂亮,如发现一处不合格罚款 500 元。

6.浇筑砼时必须专人看护线管及预留预埋,并清理干净因本工种原因造成的漏浆砼,清理并转至指定地方。

7.每完成一道工序,必须进行班组自检后放请甲方验收,并要求一次性验收合格。否则每次处以 500 元罚款。

8.乙方在施工过程中出现预留线管及预留盒移位堵塞等现象,所有的清锉费用及浪费材料全部由乙方负责。

七、安全事项:

1.乙方必须定期做好班内安全教育,并要求每次作好记录,所有的员工签字交甲方,使班组人员均有很强的安全意识。

2.乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定折安全制作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。

3.由乙方施工人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成安全事故或造成伤害别人时,所花费的安全费用由乙方负责。

4.一般工伤事故医药费用在5000元/次以内,在单价内包干,由乙方自理,5000—10000元/次由乙方承担5000元费用,10000—100000元/次由乙方承担5000元费用外另承担10%,100000元以上重大事故由乙方承担10%费用,乙方人员非上班和疾病或在外面所出现意外事故,由乙方自理。

八、文明施工:

1、乙方在施工期间,应加强本班内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明及住宿内清洁卫生。

2、乙方人员在施工现场及车间加工的材料必须整齐,井然有序。必须做到每次上下班工完料清,保持施工现场现场文明。如乙方每天未安排人中清理现场文明,甲方将人清理,所有人工费从乙方结算中扣除,按贰佰元/工日计算。

3、乙方在施工期间,严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、不戴安全帽、骂人、争吵扯皮打架等不文明行为,严禁酒后作业及高空抛物。如有违反者,甲方处以100-500元/次罚款,情节严重的,交送公安机关处理及甲方有权勒令乙方无条件退场

4、乙方必须对聘用人员管理到位,所聘用人员不能以各种理由引起打架、闹事、关电、堵大门、停工等不良行为,由使引起项目部的一切损失由乙方负责。

九、甲、乙双方职责:

甲方职责:

1、甲方为乙方提供食宿条件(乙方自带行李及日常生活用品)。

2、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育、技能培训,并作好记录。

3、甲方帮乙方办理有关证件(外来就业证、暂停证、岗位技能签定证等)费用由乙方自负。

4、甲方根据生产情况安排乙方工作并对乙方进行工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题、工作问题,协调各种工作。

5、甲方按合同定时结算,支付工资。

乙方职责:

1、乙方必须严格遵守业主和项目部制订的各项规章制度,服从甲方统一指挥。

2、乙方进场人员(不能在当地聘用每天上下班骑摩托车人员,否则每发现一次罚款1000元/次/人。)必须是18至50岁之间的男性公民(无吸毒史者和两劳人员或在逃人员),要求身体健康,头脑清醒,并有一定的思想素质。若因乙方聘请神志不清。智障、残疾、疾病人员而引起的一切事故及非上班时间出现的意外事故,由乙方承担一切责任。

3、乙方进场人员必须持有两证(身份证、计生证),并造好花名册,乙方必须与招聘的职工签订职工劳动合同,并缴纳国家政策性的相关费用。由公司人力部审核、盖章、保存,所报的花名册人员必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,保证项目进度,不能随意变动。如需变动或增减人员,需经四方管理人员同意。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与其花名册不符,每人每次罚款100元。

4、乙方承包人为现场负责人及班组人员不得少 8 人,必须保证本班组工作范围内的进度、质量、现场文明、安全生产的需要。不得擅自离开工地现场,偶尔离开须向甲方管理人员请假,并委托代理负责人,如未请假离开或未委托代理负责人,每次罚款200元/次天。

5、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小罚款5000-10000元,情节严重,结算已完成工作量,解除一切劳务合同关系,并责令退场。

6、甲方有权辞退乙方不听指挥扣安排的人员,如乙方不能按期满足甲方工期、质量进度、现场文明等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。

7、在施工过程中,爱护尊重他人,杜绝骂人打架斗殴,霸道族群的恶习,如发生打架斗殴事件,不论是非当事人所在承包班组一律处1000-2000元罚款,并各自承担相应费用,情节严重交送公安机关。

8、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

9、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人口同的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

10、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作;

11、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合项目部及业主办理竣工验收及经济签证工作。

12、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

13、乙方签订合同须向甲方缴纳 万元人民币质量保证金,保证金退回时间同其它班组。

14、乙方承包工程范围的工作内容不得转包,如乙方不履行合同范围内职责,赔偿相应损失,并处5000元罚款,解除劳务合同并责令退场。

15、所有劳保用品,包含在包干单价中,甲方不另承担,乙方必须随时做好雨、雪天施工的准备,配备雨、雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品。

16、乙方必须及时发放本班组人员生活费和工资,严禁挪用,否则一切责任和后果及法律责任均由乙方负责。甲方不负任何责任。

17、由乙方负责招聘工人完成该工程施工,项目部与乙方招聘的作业人员不具有劳务关系。不承担劳动法等相关法律法规所规定的用人责任。

十、本合同如有未尽事宜,由双方协商解决。

以上条款自双方签字之日起生效,此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:(手印)负责人签字:

水电销售合同范本大全 第18篇

甲方:

乙方:

甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

第一条 工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包消防验收

3、工期:随工程主体

4、合同价款

本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算,若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实际计算。

第二条 工程质量及验收标准的约定

严格按国家有关建筑安装施工规范施工,按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。

第三条 安全生产的约定

严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工,完工后做好现场整洁工作,创优达标任务。

第四条 工程付款、结算方式、承包内容的约定

1、付款、结算方式:

⑴、乙方员工进场后,甲方应付给乙方进场安置费5000元。

⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前,甲方只付给乙方员工生活费1000-2000元/人。

⑶、施工阶段:甲方根据乙方每月完成的工作量,并经甲方、监理及质监部门验收合格后,由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后,余款在一月内付清,并扣除5%总价款以作保修金。此保修金在1年期满后全额还予乙方。

2、承包内容:

⑴、按图纸设计,室内供电从电井出来到入户一灯一开。公共部分,除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。

⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头,预埋、预留、安装、调试。

⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水,预埋、预留、安装、调试。

⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。

⑸、人防工程、水电预留、预埋。

第五条 纠纷处理

因工程质量问题双方发生争议,由甲乙双方协商解决。若协商调解不成,可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

第六条 合同的变更和解除

合同的变更和解除,必须由甲乙双方协商解决,任何一方无权变更或解除合同。否则应按合同价款 %支付违约金。

第七条 其他约定

⑴、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的'工期延误,经双方确认后可延期。

⑵、甲方在竣工验收后,可要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超3次的部分,每次甲方应支付乙方300元的劳务费。

⑶、保修期内,由于甲方使用不当或不可抗力、不可预见因素造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费。

第八条 安装工具

本工程甲方提供管槽机、套丝机、切割机、电钻、电焊机等大型机械,另由乙方自理。

第九条 甲方责任和义务

⑴、为乙方提供垂直运输机械使用。

⑵、向乙方提供施工图纸,限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

⑶、向乙方提供操作规范、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容。

⑷、甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

⑸、在发生重大工伤事故时,甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用,并做好安抚工作。

第十条此合同为一式两份,甲乙双方各执一份。此合同双方签字生效。如有疑问甲乙双方可另签补充协议。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

标签:      

法律求助咨询
本站覆盖全国各省市律师事务所咨询,如果您有法律上的疑问,需要解答;或者您有法律上的求助,欢迎联系我们,我们在收到您的信息之后,安排您指定的律师事务所或者当地最近的律师事务所和您联系,协助您处理法律上的问题!
*

姓名

*

手机号码

*

户籍地址

  *

您的疑问

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.szjesus.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2022036554号