阿白律师网,免费给小白普及法律知识。

分站导航

热点关注

阿白律师网在线咨询

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

阿白律师网

>

律所资讯

>

法律常识

砌体工程承包合同范本(通用6篇)(砌砖施工合同范本)

来源:阿白律师网   时间:2024-09-25

砌体工程承包合同范本 第1篇

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

一、甲方责任

1 、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.

3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系

二、乙方责任

1 、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。

2 、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

三、工程款的支付

1、此工程为包工包料,打桩单价PHC-300×75A桩,单价为 元/米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

2、如需送桩,只计取送桩费30元/米计算。

3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。如未超过,则由甲方负责。

4、进场付10万元,打完2000米付清80%,桩打完全部付清。

5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

四、解决合同纠纷的.方式

甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

甲方: 电话:

乙方: 电话:

年 月 日

砌体工程承包合同范本 第2篇

发包单位(甲方):________

承包单位(乙方):________

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,甲乙双方协调一致,订立本合同。

第一条工程概况

1、工程名称:陕西电子四0九医院外科综合楼。

2、工程地点:宝鸡市清姜路。

3、工程工期为50日历天(含法定节假日、农忙季节、雨雪天,停电停水等因素)。

4、质量等级:以施工验收规范标准为依据,工程质量评定达到“优良”标准。

第二条承包范围及内容

1、承包范围:建筑图纸所包含的全部砖砌体及设计变更增减的砖砌体。

2、承包方式:包工不包料;除甲方提供灰浆机和灰浆车外,砌筑所需其他工具均由乙方自理;抄平、弹50线、预制及现浇过梁、墙顶砼压顶、支模浇筑砼、安全防护的拆除、砖墙及砼墙的填堵。

3、承包内容:拌制砂浆,砂浆和砖运输,搭拆脚手架,配合放线,工完场清,建筑垃圾的清运和安全防护的拆除运至甲方指定地点。现浇、预制过梁以及过梁钢筋的加工和安装,管道井内墙抹灰,砖墙、砼墙上预留洞的填塞。

4、除上述内容外,还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。

第三条承包价格及支付方式

1、按验收合格的成型砌体体积计算,为153元/立方。

2、工资支付方式:进场第一个月内由乙方自行垫付生活费,每六层支付完成工程量的70%,每阶段所剩30%工程款在全部砌体完成后三个月内付清。

第四条工程质量

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸设计要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准及甲方技术交底组织施工。

2、本工程后砌墙质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。

第五条甲方权利义务

1、编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底和解决工程有关问题)。

2、对工程进行定位放线,并负责项目业主、监理、相关部门及其他劳务活动的协调工作。

3、负责施工过程中的工程质量监督、安全监察督促和验收工作。

4、甲方负责将施工用电、用电接到各施工楼层。

第六条乙方权利义务

1、乙方必须将劳务承包资质报到甲方,并要有安全生产承诺书。服从甲方的管理。开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议,并熟悉施工现场环境,按照甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

2、认真、及时、负责做好施工期间工地内的自身材料、设备设施的防火、防盗工作。

3、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员。

4、在施工过程中,乙方如违反规定达不到规定标准的.,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方违约责任。同时有终止合同,另行安排其他队伍进行施工,所发生的实际费用及甲方的损失,甲方在乙方工程款中扣除,不够扣除的,甲方有权向乙方追索。

5、乙方用工必须遵守政府有关规定,乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法使用造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关一切责任,严禁职工家属、小孩借住工地宿舍,违反规定造成后果的均由乙方负责。

6、乙方必须给施工人员每人办理安全保险,如乙方施工人员由于操作不当发生不安全事故,由乙方承担全部责任。

7、乙方给甲方交3万元人民币押金。工人食宿乙方自理。辅材(如铁丝、钉子、线绳等)其它工具乙方自理。

8、乙方不严格按照《劳动法》和_关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动用工合同约定的时间按月支付民工工资,不得拖欠或克扣工资;工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表复印件交甲方财物部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的,甲方有权利用乙方的承包费代付民工工资,该费用在结算时从乙方工程款中扣除,乙方不得提出任务异议。

9、乙方不得以任何理由擅自停工,否则乙方承担因此给甲方带来的一切直接和间接损失,且无权要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将其直接清理出现场。

10、所有甲、乙双方的入场材料(凡用于乙方承包范围的甲方入场材料)乙方必须在第一时间下车并按甲方指定地点堆码整齐,保证先入场先使用原则。

甲方:(盖章)________乙方:(盖章)________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

砌体工程承包合同范本 第3篇

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(GF—19999—0201),及国家建筑安装工程有关建筑市场劳务承包管理规定,为了明确双方的权利和义务,特制定本合同。

一、工程名称:

1、工程地点:__小区安居工程(两栋小区安居高层)

2、工程概况:约平方米(以实际建筑面积为准)。

3、年日进场(以甲方通知开工日期为准)。

4、承包形式:劳务合同,土建劳务用工。

二、承包内容:

1、主体泥作工程:砖砌体砌筑,砂浆试件制作,内外装饰,地面(包括公共部地砖,二次结构构造柱门窗过梁的浇筑)。屋面及散水等所有土建泥作项目(含泥水作业所有机具,搅拌机、砂浆机、手推车、铁铲、灰桶、尺方等一切用品)。

2、砌体工程:该工程的室内外填充墙砌筑及女儿墙零星砌筑施工等。

砌体工程承包合同范本 第4篇

甲方:__________

乙方:__________

根据《_合同法》,《_建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围和单价:

3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。

如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、二次结构钢筋,模板等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。

3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。

3.3计算方式:按实际砌筑方量计算。

3.4承包单价:砌筑工程按实砌(方量)计算/立方,二次结构木工(模板展开面积)计算/㎡。 二次结构钢筋(建筑面积)计算/㎡。

4、发包方权利和义务

4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。

4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。

5、承包方权利义务

5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。

5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的.工作时间不应低于8小时。否则发现乙方主要负责人不在施工现场罚款500元/次

5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。

5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。

5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。

本工程自 __________年__________月__________日开工, __________年__________月__________日结束,日历天天。

5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。

5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。

5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。

5.9甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时,甲方有权选择相关施工人员予以补充(费用由乙方承担)或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场,并承担因此给甲方造成的经济损失。

6、机具使用约定

6.1对甲方提供的机具,乙方使用并负责维修保养,工程完工后由甲方收回,丢失的按原价赔偿。

6.2砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具使用后应立即清理,发现一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应及时清扫使用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。

6.3承包方必须严格按施工技术规范操作,造成返工损失的由承包方承担,并按质量奖罚制度相应条款进行处罚。质量等级必须达到合格等级,否则,按结算人工费总额的90%结算。

7、安全文明施工

7.1乙方必须组织人员在进场前进行安全文明施工教育,施工过程中定期召开安全会议。遵守甲方的安全、文明施工制度。

7.2乙方人员必须服从甲方安全员及值日人员的管理,执行双方签订的安全文明施工协议。

7.3严格按照规范、标准及有关安全生产规定施工。杜绝违章指挥、违章作业。

8、结算方式:乙方完成全部施工任务,经甲方及相关人员验收合格后付已完成工程款的75%,竣工验收合格后两个月内一次性付清。

9、生效与终止

本合同自签订之日起生效,甲方支付人工费完毕(除有关质保条款仍生效外),其它条款即告结束。

10、 其它:

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

甲方:__________乙方:__________

代表签字(盖章): __________代表签字(盖章):__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

砌体工程承包合同范本 第5篇

甲方:建设工程有限公司(简称甲方)

乙方: 身份证号:________________________________________

为了将甲方把该项目的所有 砌体 工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责,经双方共同协商,特订如下劳务协议:

一、 工程名称: 商贸城工程

二、 承包范围: 地下室至天面所有砌体 。

三、 承包方式:

四、 施工工期:结合甲方的施工工期及进度,按时完成任务,并保证自进场之日起, 完成所分部/项工程。

五、 质量标准:达到国家验收规范标准( 砌体 分/项部工程),反工部分由乙方负责及赔偿材料款。

六、 承包单价:

按面积 元/㎡结算。

七、 付款方式:

每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款75%,余款 %在工程验收合格后的 天内付清。

八、 甲方职责:

1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。

2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底,并定时召开班组协调会。

3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。

4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。

5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。

6、木工机械,电源由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理,包括夜间加班时所用线缆,灯具等。

九、乙方职责:

1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥,必须严格按图纸及相关规范要求进行施工,不能随便更改图纸。

2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。

3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度,不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸,违者将重罚。在现场工地打架者,双方各罚款500元,班组负责人罚款300元,对施工造成严重后果和重大经济损失者,移交公安机关处理,项目部将从重处罚并强制性驱逐出场,处罚金额在保证金中和工程款中扣除。

4、甲方必须保证安全设施齐全完好,如安全设施不定期完善或存在隐患,乙方有权拒绝施工,拒绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施,待完全设施完善后在继续施工。否则,造成安全事故一切后果由乙方负责、另外:乙方原因造成对他人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。

5、乙方在施工中必须按甲方的安全技术要求或国家有关安全技术施工规范要求进行操作,特殊工种必须持证上岗。否则,造成一切后果由乙方负责。

6、如工程质量不符合要求,乙方负责无偿整修或返工,如乙方造成材料损失的,甲方从乙方承包的工程款重扣材料费,由此造成的一切损失由乙方负责。

7、乙方完不成甲方的下达的当月生产任务,甲方应协同乙方查找原因,制定计划,拿出补救措施,连续两次完不成甲方下达的生产任务,甲方有权终止合同,乙方必须两天退场,甲方不再做任何解释,也不支付任何费。

8、乙方必须在确保质量的前提下,降低工程成本,节约材料。如乙方故意浪费材料,甲方根据情节轻重进行处罚或终止合同。节经约材料在损耗范围内,甲方按节约款给奖。

9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场,如需外出,预先向甲方负责人请假允许后方可,否则一次扣款200元。

10、乙方负责外来人口暂住,计生费等。

11、结账或借款,甲方只认乙方负责人 。

12、安全指标:无死亡。无重伤、无轻伤。

13、合同一经签订,双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工,甲方可以无条件驱逐乙方出场,并以工程产值得70%结算给乙方,乙方负责赔付,因乙方停工所造成的一切经济损失。

14、乙方必须配备有相应职称的专业技术管理人员1名以上,并将施工组织机构人员列表上报甲方,并明确分工和职责。

15、乙方在执行甲方指令时,如对甲方指令有不同意见,可向甲方书面提出,在甲方批复意见后,按批复意见执行。但在甲方未批复前,仍按原指令执行。

16、乙方不得将工程转包给别人,否则甲方有权终止合同,并按乙方违约清场。

十、其他事项:

1、面积的计算方法按规定进行计算,如有争议部分双方共同到省造价咨询,以咨询答复为准。

2、未尽事宜,双方友好协商解决,如有相互抵触,服从国家有关规定。

3.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。

甲方(签章):_______________乙方(签章):___________________

代表人(签章):_____________代表人(签章):________________

签订时间:____________________签订时间:_______________________

砌体工程承包合同范本 第6篇

发包方:x项目部 (以下简称甲方)

承包方:姓名___________; 身份证号____________________________________________; (以下简称乙方)

依据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 兴安嘉苑2#、3#楼 工程 主体砌筑、内外墙抹灰 施工事项协商一致,订立本合同:

一、工程概况:

工程名称: 安兴镇新农村改造项目——兴安嘉苑 工程地点: 山东省菏泽市牡丹区安兴镇安兴村

二、工程承包范围及事项:

1、 按施工图设计内容及变更的工程联系单,包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。

2、 临时用工;技术 元,普工 元

三、承包方式:

1、 包工不包料。

2、 包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。

3、 包工程质检、安检过关

4、 包中检验收一次性过关。

四 、合同工期:

开 工日 期:以具体开工报告为准

竣 工日 期:以具体竣工报告为准

合同总工期:

五、工程质量标准: 一次性验收合格

六、工程单价、价款及付款方式:

1、结算方式:砌砖工程;小砖 元/块,多孔砖 元/块。内外墙抹灰按墙体面积 元/平方米。

2、付款方式; 门市楼:施工至主体楼结顶,并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。

主 楼:每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%,施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求,一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准),余下30%在竣工验收后的一个月内付清。

七、权利与职责

1、乙方承包项目必须按图纸、会审纪要、变更通知和技术交底及国家现行施工及验收规范完成施工任务,听从甲方、建设单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥,积极配合各种工种施工,接受甲方的技术和质量监督管理,遵守操作规程,严格执行规定,保质保量完成甲方下达的施工任务,确保该工程一次性验收合格。否则甲方所有损失由乙方负责,如有人投诉不听从管理人员安排或不尊重管理人员发现一次处以罚款200-1000元

2、在工程施工中乙方如管理不善,人力不足,技术素质低劣野蛮施工,罢工(乙方停工超过二天视为罢工)、浪费材料、拖延工期、增大成本、影响工程的全面施工计划或者是乙方不听从甲方的指挥和安排,甲方有权收回承包项目,并单方面终止合同,且只按已完成的通过甲方验收的实际工程量工价的50%结算工资(该工资在工程竣工验收后支付),剩余50%作为对甲方的补偿费用,并按甲方通知时间主动退场。

3、双方要经常性对新旧工人进行安全知识教育,作好安全生产技术的交底工作,树立“安全第一、预防为主”的思想,施工过程中如乙方违背建筑施工安全技术规程,造成的大小安全质量事故概由乙方负责(包括法律责任)。甲方不负责一切损失和责任,并对每发生一次事故处以罚款50-20xx元。

标签:      

法律求助咨询
本站覆盖全国各省市律师事务所咨询,如果您有法律上的疑问,需要解答;或者您有法律上的求助,欢迎联系我们,我们在收到您的信息之后,安排您指定的律师事务所或者当地最近的律师事务所和您联系,协助您处理法律上的问题!
*

姓名

*

手机号码

*

户籍地址

  *

您的疑问

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.szjesus.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2022036554号