付款合同书(必备11篇)(付款合同书模板)
来源:阿白律师网 时间:2024-09-25
付款合同书 第1篇
甲方:
乙方:
为加快工程进度,甲方将塑钢门窗工程制作安装工程交于乙方施工,为早日完成工程任务,特定付款合同条款如下。望双方共同遵守执行。
一、工程概况:
本次塑钢门窗工程(含天窗)制作安装工程为常州路西侧旧城改造异地安置4#、6#住宅楼;塑钢门窗暂定面积平方米(门、窗框外包尺寸面积),项目地点在平度市胶平路(备注:如同时开工几栋楼,按开工的楼数同时计算工作量)。
二、结算方式:
1、甲方的'指定材料(型材、中空玻璃、五金配件等)到达乙方后,凭结算票据到甲方支付购买费用的60%;
2、门窗制作安装完成甲方付给乙方工作量(按实际付工作量)付款;
3、验收合格后,甲方凭结算票据付一个工程量的货款总额的;
4、余
三、质量
本工程质量必须达到国家验收规范要求,并经监理、业主及质检站验收合格。分部工程不合格时,甲方有权责令乙方停工并撤出现场不予结算。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方代表:乙方代表:
年 月 日 年 月 日
付款合同书 第2篇
立书人:有限责任公司(以下简称甲方)
立书人:科技有限公司(以下简称乙方),双方就甲方向乙方订购服务事宜,商定甲方付款给乙方条件如下:
一、双方同意付款方式为每一季度结算一次。
二、双方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日为结算日。
三、双方同意付款型态为汇款,附开户银行资料。
1、采现金付款者,甲方同意於货到收现。
2、采支票付款者,甲方同意於货到付票期_____日之票据予乙方。
3、采汇款付款者,甲方同意於货到____日内,汇入乙方指定之帐户。
4、采月结付款者,甲方同意於当月____日支付票期____日之票据予乙方。
四、甲方给付乙方款项之方式为乙方派员收取□回邮寄回□汇入帐户。
由乙方派员收取时,需携带证件无□收款章□发票章。
五、是否需要乙方按月邮寄对帐单YES □NO。
六、其他约定事项:
一、甲方同意於付款时同时交付乙方付款明细。
二、若甲方支付客票(非甲方本人所开立之支票),需由甲方於支票背面背书。特别付款方式说明:_____________________________。
甲方:乙方:
代表人:______________代表人:
签订日期:__年__月__日签订日期:__年__月__日
付款合同书 第3篇
甲方:
乙方:
本着自愿和效率的原则,经甲乙双方协商一致,就委托付款事项约定如下:
一、委托收款单位及其委托收款项目为(同意的项目请在前面方框内打√,不同意的项目请在前面方框内打×):
□社保局社会保险费□劳动就业局失业保险金□自来水公司水费
□医保局医疗保险费□住房公积金管理中心住房公积金□供电公司电费
二、每月月初,甲方应与委托收款单位针对托收项目、时间、金额等内容进行核实。
三、委托收款单位将与甲方达成一致的“同城特约委托收款凭证”送交乙方,乙方收到“同城特约委托收款凭证”时,视为甲方同意付款,对“同城特约委托收款凭证”予以确认,通知银行付款,记入甲方在乙方的分账户。如甲方对收款方提供的托收金额等事项有异议请直接和收款方沟通,由收款方负责解释和更正。乙方不承担相关责任。
四、本协议有效期年(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日),自订立之日起生效,以前所订委托付款协议同时废止。
五、其余未尽事宜,由甲乙双方协商解决。协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方法定代表人或负责人(签字):
乙方负责人(签章):
订立日期:_____年____月____日
付款合同书 第4篇
甲方: 乙方:
住址: 身份证:
邮编: 电话: 手机: 保证人:
住址: 身份证:
邮编: 电话: 手机:
根据《_合同法》、《担保法》之规定,甲、乙主保证人就汽车买卖事宜,订立合同如下:
第一条:甲方根据乙方的需求,保证将质量合同、手续齐全的车辆售予乙方,乙方买受。
第二条:乙方所购车辆品牌、规格、数量、总价如下表:
第三条:付款方式
1、首期付款金额:乙方首次支付甲方款项总金额:合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(不低于总车价的 %)。
2、分期付款金额合计: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分。
3、规定在180天内付清剩余分期款20万元,如有违约扣违约金1万元。
三、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,保证人一份,三方签字按印后生效。
甲方:(盖章) 法定代表人:
乙方: 身份证号: 住址:
保证人: 身份证号: 住址:
年 月 日
付款合同书 第5篇
甲 方:
乙 方:
丙方(担保方):_______
甲方应乙方要求并作为乙方的出口商,为确保出口合约项下的产品按时保质交货出运,应乙方的`要求,甲方同意先支付预付款给乙方使用,丙方自愿为乙方提供担保,经三方协商一致,特订立如下条款:
一、甲方预付给乙方人民币的总额度为元,(大写:____人民币伍万元),甲方可根据乙方的.生产情况,在总额度之内分次预付,可采用现款或承兑汇票的方式。预付时间为20____年____月____日至20____年____月____日止。月利息:____%。
二、预付款还款时间为预付款支付次日起____天内,以现款归还或以出口货物收汇后的相应货款折抵。预付款乙方只能用于出口项下货物生产所需,乙方有义务接受甲方的检查,监督款项的使用情况。
三、丙方向乙方的债务提供担保,范围是:预付款本金、利息、费用、违约金及实现债权的各项支出。保证责任为连带责任。保证期限为预付款到期归还之日起二年。即使在主合同无效的情况下,保证人仍愿负连带全额赔偿责任。
四、乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权立即收回部分或全部款项,对违约使用的部分按____%收取违约金。乙方如逾期不归还预付款,应按违约数额及天数向甲方支付____%违约金。
五、特别约定:乙方所欠甲方的款项(累计)在预付款总额度以内,丙方须承担保证责任(责任按上述第三条款执行)。
六、甲、乙、丙方在履行本协议中发生纠纷,先友好协商,协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议由三方盖章或签字之日起生效。
八、本合同一式三份,三方各执一份。
甲方:
乙方:
丙方:
协议号:
日期:20____年____月____日
付款合同书 第6篇
甲方(债权人):
乙方(债务人):
一、甲乙双方于_____年____月____日签订《》,约定由甲方承建乙方的钢结构工程;
二、该工程已于_____年____月____日前竣工并交付使用;
三、合同总价款为人民币______¥元,截至_____年____月____日,乙方共支付给甲方人民币______¥元,乙方尚欠甲方人民币______¥元,现关于该款项的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第种方案解决:
1)第壹种:
乙方在_____年____月____日前一次性支付给甲方人民币______¥元整。
乙方按照本方案偿还了欠款后,甲方放弃余款______¥元的求偿权,并自甲方收到人民币整______(元)时双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。若乙方未按照本协议第壹种方案的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款即______元(大写)本金及利息的权利。
2)第贰种:
乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:
1、_____年____月____日前支付______¥元;
2、_____年____月____日前支付______¥元;
3、_____年____月____日前支付______¥元;
四、违约责任:甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期款的向甲方支付滞纳金。
五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向长春市绿园区人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字、盖章后生效。
甲方:(盖章)______
乙方(盖章):______
授权代表:______
授权代表:______
_____年____月____日
_____年____月____日
付款合同书 第7篇
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下: 双方确认,甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元,以宏府鲲翔九天项目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
1款 399136元,工程质保金不在抵扣范围内。
2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票,甲乙双方协助丙方办理房屋手续,欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,如房款超过399136元,超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。
3、本协议签订后,即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为: 399136元整)的工程款付款义务。
二、房屋有关状况:
1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行,所发生费用由丙方自行承担。
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。
三、原合同工程结算、付款约定:
因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外,其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。
四、承诺:
1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、因房屋质量产生任何问题,由丙方直接与开发商联系,甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。
3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。
4、丙方签订此合同时,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,均由丙方与开发商直接联系。
五、本协议签订后,丙方与开发商签订商品房买卖合同后,即为甲乙双方抵付行为完成。
六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。
八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
甲方: 乙方: 丙方:
年月日:
付款合同书 第8篇
甲方:____
乙方:____
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:
一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。
二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20__ 年 月 日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款月的利息外,并按所欠工程款的日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的`装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:____
乙方:____
20__年____月____日
付款合同书 第9篇
甲方:_____________________
乙方:_____________________
为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:
1、乙方在收到甲方工程预付款后,应按甲方要求缴纳预付款使用保证金,该保证金总额为20__万元。
2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。
3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。
4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。
5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。
6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。
7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。
8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的`,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。
9、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决;
10、__中心施工总承包合同之工程预付款为:元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。
11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
付款合同书 第10篇
1、按月计量支付:即实行旬末预支或月中预支,月终按工程师确认的当月完成的.有效工程量进行结算,竣工后办理竣工结算。(指承包商可以在旬末或月中向业主提交预支工程款账单,预支一旬或半月的工程款,月终再提交工程款结算账单和已完工程的月报表,业主对这部分已完工程的质量验收合格后,向承包商及时支付当月工程款。)
2、界面付款:即双方约定按单项工程或单位工程的形象进度划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装等几个阶段。每阶段工程完工后再进行结算。高层建筑也可把每完成一层的施工作为一个结算段。公路工程也可分为基础层和面层两个结算段等。
3、竣工后一次结算:项目规模较小、工期较短(一般在12月以内)的工程,可以实行在施工过程中分几次预支、竣工后一次结算的方法。
付款合同书 第11篇
甲方(付款方):________;
法定代表人:________
职务:____
地址:________________
邮码:________________
电话:________________
乙方(收款方):________;
法定代表人:___________
职务:____
地址:________________
邮码:________________
电话:____________________
乙方为甲方的供应商,为降低运营成本,增进双方合作伙伴关系,甲方同意预付货款______元,用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的相应原材料购买的货款支付。经双方协商,特订立本合同,以期共同遵守。
第一条预付货款用途
货款的支付。
第二条预付货款
金额____人民币(大写)________________元整。
第三条还款方式
乙方以向甲方提供双方约定的产品或等额货币的形式抵扣该笔预付款
第四条保证条款
付款进行违法活动。
经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。《计划》的.内容包括但不限于如下栏目:预计使用期间(以月为单位),预计使用金额,购买材料种类及材料金额。《预付款使用计划》得到甲方认可后,甲方方将此预付款项划入乙方账户。
第五条约定条款
1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。
2.权无异议的归于甲方。
3.月初五个自然日内书面说明预付款的使用情况,乙方有义务配合甲方不定时的现场查验。
4.日内向甲方提供经开户行盖章确认的流水单据。
第六条违约责任
1.或不按月提供预付款的实际使用情况,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。
2.追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。并有权要求乙方承担甲方因此遭受的一切损失,包括但不限于甲方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。
第七条合同变更或解除。
1.本合同非因《_民法典》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。
2.应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
第八条附则
1.补充规定与本合同具有同等效力。
2.不成,应依法向甲方所在地的人民法院提交诉讼解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日