阿白律师网,免费给小白普及法律知识。

分站导航

热点关注

阿白律师网在线咨询

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

阿白律师网

>

律所资讯

>

法律常识

企业光伏销售安装合同(共13篇)(光伏安装购销合同范本)

来源:阿白律师网   时间:2024-09-18

企业光伏销售安装合同 第1篇

甲方(发包方):

名称:______________________

法定代表人:________________

地址:____________________

联系方式:________________

乙方(承包方):

名称:______________________

法定代表人:________________

地址:____________________

联系方式:________________

鉴于甲方拟建设光伏发电项目,并需要专业的安装和运维服务,乙方具备相关的资质和能力,双方经友好协商,达成以下协议:

一、项目概况

项目名称:____________________

项目地点:____________________

项目规模:______千瓦

二、服务内容

乙方负责光伏发电项目的设备安装,包括但不限于光伏组件、逆变器、支架等的安装调试。

乙方提供项目建成后的运维服务,包括定期巡检、设备维护、故障排除等,确保系统的正常运行。

三、服务期限

安装期限:自合同签订之日起______天内完成安装并通过验收。

运维期限:自项目验收合格之日起______年。

四、服务费用及支付方式

总服务费用为人民币______元(大写______元整)。

甲方在合同签订后______个工作日内支付服务费用的______%作为预付款,即人民币______元(大写______元整)。

项目安装完成并通过验收后______个工作日内,甲方支付服务费用的______%,即人民币______元(大写______元整)。

运维服务期满后______个工作日内,甲方支付剩余服务费用的`______%,即人民币______元(大写______元整)。

五、双方权利与义务

(一)甲方权利与义务

有权监督乙方的安装和运维工作。

按照合同约定及时支付服务费用。

提供项目安装和运维所需的必要条件,如场地、电力接入等。

(二)乙方权利与义务

按照合同约定的标准和要求完成安装和运维服务。

确保安装和运维工作符合国家相关法律法规和行业标准。

及时向甲方报告项目进展和系统运行情况。

六、质量保证与违约责任

乙方保证所安装的设备和提供的运维服务符合合同约定的质量标准,系统正常运行率不低于______%。

若因乙方原因导致项目安装逾期或系统运行出现故障,乙方应承担相应的违约责任,按照服务费用的______%向甲方支付违约金,并负责免费修复或更换设备。

若甲方未按照合同约定支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):________________

法定代表人或授权代表(签字):________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):________________

法定代表人或授权代表(签字):________________

签订日期:______年______月______日

企业光伏销售安装合同 第2篇

甲方(站长):

乙方(员工):

为全面落实光伏电站各项生产目标,更好的完成各项指标任务,结合光伏电站生产实际,制定本协议书。

1.光伏发电组件分包明细

乙方分包如下编号光伏发电组件:

2.分包责任人职责

分包责任人对分包光伏发电组件的运行状况负有安全及监督职责。

分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的.重要指标。

分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督,对范围内故障机组做到及时处理。

分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。

3.双方责权

甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责,维护所有者权益,并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核,根据考核结果对乙方进行激励。

乙方应遵守国家法律、法规,认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神,不从事任何损害企业利益的活动,并接受甲方的监督考核。

4.附则

本协议书一式三份,一份由光伏电站存放于乙方人事档案,一份由光伏电站档案室保存,一份交乙方保存。

本协议书经甲、乙双方签字后生效。

甲方签字:

乙方签字:

时间:

时间:

企业光伏销售安装合同 第3篇

甲方(项目发包方):

名称:______________________

法定代表人:________________

地址:____________________

联系方式:________________

乙方(项目承包方):

名称:______________________

法定代表人:________________

地址:____________________

联系方式:________________

鉴于甲方拟建设光伏发电项目,并需要乙方提供安装及运维服务,双方经友好协商,达成以下协议:

一、项目概况

项目名称:______________________

项目地点:____________________

项目规模:____________________

二、服务内容

乙方负责光伏发电项目的设备安装,包括但不限于光伏组件、逆变器、支架等的安装调试。

项目建成后的运维服务,包括定期巡检、设备维护、故障排除、性能监测等,确保系统的正常运行。

三、服务期限

安装期限:自合同签订之日起______个工作日内完成安装调试。

运维期限:自项目验收合格之日起______年。

四、服务费用及支付方式

服务总费用为人民币:__________元(大写:____________________)。

甲方应在合同签订后______个工作日内支付服务费用的______%作为预付款;安装调试完成并验收合格后支付______%;运维服务期满后支付剩余的______%。

五、双方权利与义务

甲方权利与义务

有权监督乙方的安装及运维服务工作。

按照合同约定及时支付服务费用。

提供项目安装及运维所需的必要条件和协助。

乙方权利与义务

按照合同约定的标准和要求提供安装及运维服务。

确保安装及运维工作符合相关法律法规和行业标准。

及时向甲方报告项目进展和系统运行情况。

六、项目验收

安装调试完成后,乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收,如逾期未验收则视为验收合格。

验收标准按照双方约定的技术规范和行业标准执行。

七、违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

若乙方未按照合同约定的期限完成安装或运维服务,每逾期一天,应按照服务费用的'______%向甲方支付违约金。若逾期超过______天,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的款项,承担相应的损失。

若因乙方原因导致项目质量不符合验收标准,乙方应负责返工直至合格,所产生的费用由乙方承担,并按照服务费用的______%向甲方支付违约金。

八、保密条款

双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密,未经对方书面许可,不得向任何第三方披露。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款

本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

甲方(盖章):________________

法定代表人或授权代表(签字):________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):________________

法定代表人或授权代表(签字):________________

签订日期:______年______月______日

企业光伏销售安装合同 第4篇

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____元(人民币大写____)。

4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

第二条:施工工期

1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

第三条:工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条:甲方责任

1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的`疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

第五条:乙方责任

1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

第六条:其他事项

本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):

负责人:负责人:

企业光伏销售安装合同 第5篇

发包方(以下称甲方):__________________________

承包方(以下称乙方):__________________________

根据《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:_______________________________________

二、工程地点:_______________________________________

三、承包方式:_______________________________________

第二条工程期限

合同工期总日历天数_______天

第三条工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_________安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条奖惩责任

1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的',违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方(签章):______________乙方(签章):______________

_________年________月______日_________年________月______日

企业光伏销售安装合同 第6篇

本合同经双方签字(盖章)后生效,本合同一式 联,各联具有同等法律效力;

乙方对于乙方提供给甲方的设计方案等享受知识产权,未经乙方同意,甲方不得将前述文件向第三方披露或作他用。

其他约定:

甲方(签字、捺印):

签署日期:

乙方(签字、盖章):

签署日期:

企业光伏销售安装合同 第7篇

发包方(甲方):

承包方(乙方)

按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

工程名称:____

工程地点:____

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)

工期:

开工日期:____年____月____日

实际施工天数:____天

工程质量:合格

合同价款(人民币大写):____

安装费按太阳能光伏发电板____元/W计算,材料装卸费按____元计算。

2、双方工作

甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的`事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

根据甲方提供的施工图纸功率为____万瓦,安装费用为____元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

企业光伏销售安装合同 第8篇

甲方(委托人):_________________乙方(居间人):_________________

联系地址:_________________联系地址:_________________

法定代表人身份证:_________________身份证:_________________

甲乙双方根据《_合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的.信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的____%(即人民币____万元,大写:_________________万元)。

2、居间报酬结算方式:_________________

居间报酬总金额为人民币____万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止

1、本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

合同签订地:_________________

乙方指定账户户名:_________________

乙方指定账户账号及开户行:_________________

甲方:_________________(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

企业光伏销售安装合同 第9篇

甲方:

地址:

乙方:

地址:

为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发,经双方友好协商, 就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。

一、__-__有限公司__-__光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目,并建立长期稳固的合作关系,在合作中实现互利共赢。

二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20 mw,项目总投资_亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的.相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在__-__注册项目公司。(具体建设规模及投资规模,根据项目备案文件确定。)

三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源,争取山东省、 市、 区等相关扶持政策,并提供项目申报审批方面的优质服务。

四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变,使本协议书相关条款无法实施的,则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务,不得向第三方透露。

五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后,在项目的具体实施过程中,甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。

六、 本协议书由双方代表于____年__月__日签定。签定地点:

七、 本协议一式四份,双方各执二份,经双方代表签字盖章后生效。

甲方:

(盖章)

法定代表人/授权代表:

乙方:

(盖章)

法定代表人/授权代表:

__年__月__日

企业光伏销售安装合同 第10篇

协议编号:

甲方(生产商/授权经销商):(以下简称甲方)

法定代表人或授权代理人:

乙方(用户):(以下简称乙方)

身份证号码:

经营/通讯地址:

开户行及账号(发电收入指定账户):

1、甲方提供给乙方的光伏设备单价每瓦 人民币,经甲方考察,乙方提供的场地可安装装机容量为 千瓦。整体设备及后期维护总价为人民币 元/套。安装位置位于 (房屋 间,大棚 亩);

2、整体设备及后期维护总费用款项由乙方从银行贷款,贷款金额为人民币 元(大写:人民币 )。贷款期限 。该笔贷款采取受托支付方式,乙方同意由贷款银行支付至甲方指定的账户。

户名: 账号: 。

3、贷款情况以《借款合同》为准。

企业光伏销售安装合同 第11篇

发包方(甲方):

承包方(乙方)

按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

工程名称:

工程地点:

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)

工期:

开工日期: 年 月 日

实际施工天数:天

工程质量:合格

合同价款(人民币大写):

安装费按太阳能光伏发电板 元/W计算,材料装卸费按 元计算。

2、双方工作

甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

企业光伏销售安装合同 第12篇

2.3 安装的设备材料乙方应在以下第项规定的时间在甲方指定的安装地点进场到位,甲方应当现场验收。

(1)乙方收到甲方的首付款或者全款后15个自然日内。

(2)双方约定时间:(应以乙方已经收到甲方首付款或者全款为前提,否则可相应顺延)。

2.4 乙方对产品提供的质保期限根据相应供应商提供的质保期限确定。系统整体质保5年,其中光伏组件质保期为10年,光伏逆变器质保期为5年。具体质保条款遵循产品售后质保书。自产品安装并交付甲方使用开始,在质保期内,因产品或安装质量引起的故障由乙方负责免费维修。

2.5 因乙方安装不当导致甲方屋顶损坏,应由乙方负责维修,造成其他损失的,甲方有权要求乙方予以赔偿。乙方随货提供的产品《质保书》、《用户手册》,甲方应仔细阅读,并严格按照《质保书》、《用户手册》的要求,对产品进行合理使用和日常维护,对于甲方不当使用或第三方原因造成的产品质量问题或损害,乙方不承担责任。

2.6 在施工期间,甲方应提供必要的协助(如施工中需要的水、电以及与物业方面的沟通、联络,提供房屋产权证明和现场踏勘便利等),甲方应与施工现场保持安全距离,乙方应在施工现场设置相关安全警示标志。在施工期间,乙方施工人员出现意外事故伤害(如触电、高空作业坠落等)由乙方负责。如果因甲方屋顶原因需要增加防水、加固等额外工程的,乙方提供协助,由此产生的费用由甲方承担。

2.8 设备运行不符合安全要求或出现意外情况时,甲方可先操作停用,并及时告知乙方。

企业光伏销售安装合同 第13篇

甲方:__________

乙方:__________

甲乙双方经过友好协商,就太阳能光伏产业领域进行全面合作,在______省______市______区域开发光伏发电项目(下称“光伏发电项目”或“项目”)等事宜达成如下意向:

一、合作项目:__________

二、地点:__________

三、合作期限:自签订正式合同之日起_____年。

四、甲方的权利义务

1、甲方在上述地点投资建设光伏发电项目,项目建设初步拟定规模为___亩光伏发电(其中至少为___亩大棚式、其余为分布式,且___亩大棚的所有权及使用权归属乙方所有),同时甲方保证拥有并提供该项目的经营资质证明;

2、甲方按照当地上级部门的核准规模及合同约定,按时完成农业光伏项目建设。

3、合作期间,涉及发电设施的维护及对周边的涉农损失由甲方负责承担,发电收益及专项国家补贴归甲方所有;

4、合作期间,甲方每年向乙方支付土地使用费_____元;

标签:      

法律求助咨询
本站覆盖全国各省市律师事务所咨询,如果您有法律上的疑问,需要解答;或者您有法律上的求助,欢迎联系我们,我们在收到您的信息之后,安排您指定的律师事务所或者当地最近的律师事务所和您联系,协助您处理法律上的问题!
*

姓名

*

手机号码

*

户籍地址

  *

您的疑问

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 www.szjesus.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2022036554号